学习啦>合同>合同格式>

常用通用合同协议书范本

思欣分享

常用通用合同协议书范本大家清楚吗?合同(Contract),又称为契约、协议,是平等当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系协议。以下是小编精心收集整理的常用通用合同协议书范本,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

常用通用合同协议书范本篇1

供方: 需方:

签订地点: 签订时间:20__年 月 日

兹有需方向供方订购以下物资,经由供需双方遵循公平原则,以中标结果为依据,在充分协商,取得一致的情况下,签订条款如下,以兹共同遵守。

厂检验合格证,供方对质量负责的期限为供货完毕后一年。

第三条、交(提)货方式、地点:______X。

第四条、运输方式及到达站和费用负担:出厂到目的地运输费由供方承担,卸车费用由需方承担。

第五条、数量和包装要求:以需方实际验收入库数量和实际检定合格数量为准,包装要求散装。

第六条、检验标准、方法、地点及期限:货到三日内由需方验收数量及包装,质量以供方提供的材料原材检验报告、出厂合格证和材料复检报告结果为准。若在验收或使用过程中出现异议,自需方书面通知之日起3日内供方派人来解决,免费更换所有有异的材料,由此所产生的所有费用均由供方负担。

第七条、结算方式:货到需方验收合格后,结算金额以实际供货量为准。供方向需方提供供货发票。

第八条、违约责任:确因产品质量原因,在由省级以上专业质检部门认证检测后,所造成的一切损失由供方承担。

第九条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的,任何一方可向合同签订地点的人民法院提出诉讼。

第十条、未尽商定事宜,供需双方协商解决。

第十一条、本合同一式4份,供方执1份,需方执3份。经双方代表签字盖章生效。

供方(章): 需方(章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行 开户银行:

账号:账号:

常用通用合同协议书范本篇2

第一部分协议书

发包人(全称): 承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:工程地点: 工程内容: 、 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

金额(大写): 元(人民币) ¥:元

六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人

向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

住所: 住所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

邮政编码: 邮政编码:

工商行政管理机关鉴证意见:

经办人: 鉴证机关(章)

年 月 日

注:通用条款、专用条款、其余有关条款同《净水厂一期施工建设工程第一标段合同》

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定

的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

常用通用合同协议书范本篇3

甲方(客户方):

乙方(服务方):

甲乙双方本着相互信任,真诚合作的原则,经双方友好协商,就乙方为甲方提供特定服务达成一致意见,特签订本合同(包括本合同附件A)。

一、 服务内容

1、乙方同意向甲方提供附于本合同并作为本合同一部分的附件A所列的特定服务。服务的内容、时限、衡量成果的标准见附件A。

2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏,乙方应无条件更正,而不另外收费,并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任,赔偿以附件A所载明的该项服务内容对应之服务费为限。若因甲方原因造成工作的延误,将由甲方承担相应的损失。

3、乙方的服务承诺:

1) 乙方接到甲方通过电话、信函传真、电子邮件、网上提交等方式提出关

于附件A所列服务的请求后,在两个有效工作日内给予响应并提供服务。

2)乙方提供给甲方的服务,必须按照合同附件A规定的标准进行。

二、 服务费的支付

1、服务费总金额为 (大写: 人民币元整)。

2、本费用结构仅限於附件A中列明的工作。如果甲方要求扩大项目范围,或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤,乙方将需要重

新评估上述费用结构。

3、甲乙双方一致同意项目服务费按阶段以人民币形式支付。每阶段末,甲方将在验收确认该阶段服务完成合格,并且乙方发出该阶段工作的费用账单及正

式有效的税务发票后 个工作日内,向乙方支付约定的费用。

4、阶段付款的比例及时间约定如下:项目阶段 付款比例 付款时间

第一阶段 % 附件A所列之( )~( )结束之后

第二阶段 % 附件A所列之( )~( )结束之后

第三阶段 % 附件A所列全部服务项目结束汇报之后

5、 有关发票方面的任何问题,甲方应在收到发票后及时书面通知乙方,以便乙方及时作出解释或解决问题,以使甲方能按时付款。

6、 乙方将自行承担项目实施范围内合理的差旅费用。

7、 乙方同意免除项目杂费。

三、 服务的变更

甲方可以提前个工作日以书面形式要求变更或增加所提供的服务。该等变更最终应由双方互相商定认可,其中包括与该等变更有关的任何费用调整。

四、争议处理

甲乙双方如对协议条款规定的`理解有异议,或者对与协议有关的事项发生争议,双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的,任何一方可向上海仲裁委员会提起仲裁。

五、 其他

1、本合同中所用的标题仅为方便而设,而不影响对本合同的解释。

2、附件A是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商后产生书面文件,作为本合同的补充条款,具备与本合同同等法律效力。

4、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式,并经双方确认后生效。 (以下无正文)

甲方(签章) 乙方(签章)

代表签字: 代表签字:

地点: 地点:

日期: 日期:

常用通用合同协议书范本篇4

借款方:_________ 贷款方:_________ 借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。 第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于__

借款方:_________

贷款方:_________

借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。

第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。

第二条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。

第三条 自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。

第四条 借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。

第七条 本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

第八条 本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。

借款方(公章):_________ 贷款方(公章):_________

负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________

地址:_________ 地址:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

常用通用合同协议书范本篇5

出质人(甲方):_________

质权人(乙方):_________

为确保_________年_________字第_________号借款合同(以下简称借款合同)履行,甲方愿意以其有权处分财产作质押。乙方经审查,同意接受甲方质押。甲、乙双方根据有关法律规定,经协商一致,订立本合同,共同遵守执行。

第一条 甲方以“质物清单”(附后)所列之财产设定质押。

第二条 甲方质押担保贷款金额为_________(币别)_________元整,贷款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三条 甲方对质押财产依法享有所有权,并于_________年_________月_________日将质押物或权利凭证交付乙方占有并同时向乙方支付保管费_________元。

第四条 质押担保范围包括因借款合同而产生借款本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权费用、因借款人违约而给债权人造成损失和其他所有应付费用。

第五条 本合同效力独立于被担保借款合同,借款合同无效不影响本合同效力。

第六条 质押期间,乙方有妥善保管质押物义务,因乙方过错导致质物价值减少,应当:

(一)在借款人全部履行借款合同债务后,乙方向甲方赔偿;

(二)如借款人未能全部履行借款合同债务,乙方赔偿责任可因未得到履行借款合同债务而部分或全部抵消。

第七条 非因乙方过错导致质物价值减少,甲方应在30天内向乙方提供与减少价值相当担保。

第八条 质押期间,未经乙方书面同意,甲方不得赠与、转让、兑现、再质押或以其他任何方式处分本合同项下质物。经乙方书面同意,甲方转让、兑现质物所得价款应优先用于向乙方提前清偿其所担保债权。

第九条 甲方以债权、存款单或其他有价证券出质,其兑现日期先于还款日期,乙方有权选择下列任何一种方式处理:

(一)到期兑现用于提前清偿贷款;

(二)转换为定期储蓄存单继续用于质押;

(三)用乙方认可等额债权、存款单调换到期债券、存款单。

第十条 质押登记

(一)依据相关法律规定必须办理出质登记,出质人与质权人应在本合同签订之日起15日内到有关机关办理权利出质登记手续。

(二)质押登记事项发生变化,依法需进行变更登记,出质人与质权人应在登记事项变更之日起15日内到有关登记机关办理变更登记。

第十一条 质权实现和消灭

(一)借款人无论何种原因未按借款合同约定履行到期应付债务(包括因借款人或担保人违约而由贷款人宣布提前到期债务或债权人按照法律规定或合同约定宣布解除合同而产生损害赔偿),质权人有权直接变卖、拍卖质物或将质物折价清偿所担保债权。如果采取变卖或折价方法处分质物,变卖价格或折价金额由双方协商确定。协商不成,质权人应采取拍卖方法处分质物。

(二)处分质物所得款项在优先支付质物处分费用和本合同项下出质人应支付或偿付给质权人费用后,用于清偿借款合同项下债务。

(三)质权因以下原因而消灭:

1.主债权消灭;

2.质权实现。

质权因主债权消灭而消灭,质权人应将其保存质物及权利证书交还出质人。

第十二条 缔约过失和违约责任

(一)本合同签订后,出质人拒绝或拖延交付质物,致使质押不能生效,构成缔约过失,出质人应对质权人承担质押担保范围赔偿责任。

(二)下列事件之一即构成质押人在本合同项下违约:

1.因出质人原因导致质押无效;

2.出质人以任何方式(作为或不作为)妨碍质权人根据本合同有关约定处分质押物。

(三)在发生上述违约事件或缔约过失情况下,出质人负有缔约过失或违约责任,质权人有权采取以下一项或多项措施

1.解除与出质人之间借款合同或宣布借款合同提前到期;

2.要求出质人赔偿质权人因出质人违约而蒙受一切直接或间接损失(包括但不限于质权人遭受借款合同项下贷款本金、利息和费用损失);

3.仅需通知,将出质人在质权人以及中国银行其他机构处任何账户内资金或对质权人以及中国银行其他机构享有债权与质押担保债权相抵消。

第十三条 费用

与本合同及本合同项下质物有关一切费用(包括但不限于本合同项下登记、公证费及质物保险、运输、仓储、保管、估价、维修、保养、处分等费用),均由出质人支付或偿付。

第十四条 权利放弃

质权人给予出质人任何宽容、宽限、优惠或延缓行使本合同项下任何权利,均不影响、损害或限制质权人依本合同和法律、法规而享有一切权益,不应视为质权人对本合同项下权利、权益放弃,也不免除出质人在本合同项下应承担任何义务。

第十五条 合同修改、补充和解释

(一)本合同经双方书面同意,可以修改或补充;本合同任何修改和补充均构成本合同不可分割一部分。

(二)本合同未尽事宜,应按照本合同所担保借款合同有关条款解释或办理。

(三)本合同任何条款无效均不影响其他条款效力。

第十六条 争议解决、法律适用和管辖

本合同一切纠纷均适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生纠纷,双方应通过友好协商解决。在协商无效时,双方同意采用下述第_________种方式解决:

1.向借款合同约定人民法院起诉,通过司法程序解决。

2.由_________仲裁委员会进行仲裁。

与诉讼或仲裁有关所有费用均由保证人承担,但法院判决或仲裁委员会裁决另有规定除外。

第十七条 合同生效

本合同在下列条件满足后生效:

1.合同双方当事人签字盖章;

2.出质人本合同第五条质物清单所列质物交付于质权人。

本合同一式_________份,由出质人执_________份,质权人执_________份,_________执_________份,具有同等法律效力。

出质人(签章):_________ 质权人(签章):_________

法定代表人或授权签字人:_________ 法定代表人或授权签字人:_________

电话:_________ 电话:_________

签订时间:_________年___月___日 签订时间:_________年___月___日

签订地点:_________ 签订时间及地点:_________

常用通用合同协议书范本篇6

合同编号:______

贷款方:_______

借款方:_______

双方共同遵守国务院颁发《借款合同条例》,并签订此合同。

第一条 根据(项目计划批准机关及文号)批准借款方(项目名称及主要内容)

项目,总投资___万元,其中自筹___万元,

其它__万元,向贷款单位申请(贷款种类),贷款___万元。

第二条 贷款方根据借款方以下借款用同意贷款___万元。贷款期限:自_ ___年__月__日至____年__月__日。贷款方按照各项贷款办法规定 利率档次,计息时间,向借款方计收利息。

借款用途:购置设备___台(套)___万元;

土建____平方米____万元;

其它_____万元。

第三条 贷款方保证在核准贷款额度内,根据贷款合同约定期限,及时供 应资金,如因本身责任,不能按时提供贷款,应按违约数额和延迟天数付给借款方 违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付___%

第四条 借款方保证按照如下期限归还本金:

____年__月__万元、____年__月__万元、

____年__月__万元、____年__月__万元、

____年__月__万元、____年__月__万元。

第五条 借款方还本付息资金来源,双方同意按有关规定,用下列资金还款:

____(公章)

1.贷款项目投产后新增加所得税前利润___万元,

2.贷款项目投产后新增加税金___万元,

3.自有资金(包括更新改造资金、新产品试制费和生产发展基金)___万 元,

4.新增固定资产折旧___万元,

5.贷款项目交主管部门费用___万元。

6.其它资金___万元。

第六条 贷款方有权监督借款方按照批准项目实施计划、设计方案和合同规 定使用借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则, 贷款方有权收回或停止贷款,并对挪用贷款部分加收利息____%。

第七条 如借款方不能按期归还借款,由保证人或担保单位承担偿还本息责 任。

第八条 本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效,至此项借款本息全部 还清后终止。合同正本三份:借款方、贷款方、保证方各执一份;副本四份:报送 人民银行一、二级分行,当地工商行政管理局、税务局。

借款方:(单位)_____(公章)

法定代表人:(职务、姓名)_____(签章)

贷款方:(单位)_____(公章)

法定代表人:(职务、姓名)________(签章)

保证人:(单位)________

签订日期:______

签订地点:______

常用通用合同协议书范本篇7

甲方:

乙方:

甲乙双方就委托贷款事宜,经过协商一致,达成如下协议:

一、甲方委托乙方就其委托款项,对外发放短期贷款。

二、甲方必须在乙方开立基本帐户,委托款项存入该帐户。

三、乙方就为委托款项可以发放下列形式贷款:

1 、存单质贷款;

2 、银行承兑汇票贴现贷款;

3 、城区房地产抵贷款;

4 、经甲方书面同意其他贷款。

四、乙方利用甲方委托款项可直接发放存单质贷款和银行承兑汇票贴现贷款;发放城区房地产抵贷款必须甲方书面确认;甲方可直接指定借款人,书面通知乙方对其发放贷款。

五、委托贷款利率

1 、委托贷款利率范围为银行同期贷款基准利率1-1.5 倍。

2 、逾期、挤占挪用贷款,按照国家逾期、挤占挪用利率计付利息。

3 、国家贷款利率调整,委托款项贷款利率作相应调整。

六、甲方按照贷款利息收入25%-30% 向乙方支付委托贷款手续费。

七、利用委托款项发放贷款,乙方应严格审查借款人资格及借款资料,确保贷款发放合法。

八、对委托款项贷款,乙方应尽力清收。对借款人信用状况变化威胁款项安全,乙方应向人民法院提起诉讼。法律文书生效后,乙方应在法定期间内申请执行。

九、甲乙双方按月对帐,乙方应按甲方要求提供帐户资金变动对帐单等资料。

十、乙方每季扣除委托贷款手续费后,将利息剩余款项直接转入甲方基本帐户。

十一、本合同有效期内,甲乙任何一方不经对方同意,不得单方变更或解除本合同。

十二、委托款项贷款到期,借款人申请展期,经乙方同意,可以展期一次,展期期限不超过贷款期限。

十三、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商予以补充,补充协议视为本合同组成部分。

十四、因本合同发生纠纷,由甲乙双方协商予以解决,协商不成或不愿协商,任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

十五、本合同期限为三年,期满经甲乙双方同意可以续期。

十六、本合同自双方当事人或其受权委托人签字盖章之日起生效。

十七、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,两份具有同等法律效力。

「特别提示」乙方已提请甲方详细阅读本合同全部条款,并对甲方就本合同条款提出疑问予以详细解释,乙方已经理解甲方对合同条款所作解释及对疑问解释,甲乙双方就本合同全部条款及特别提示理解一致。

甲方:

乙方:

    1622265