学习啦>实用范文>合同范本>转让合同>

民间车位转让合同模板2022

自畅分享

  逾期最长不能超过二个月,超过两个月后,甲方有权解除合同,购房定金不退。今天小编就给大家整理了车位转让合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!

  【篇一】车位转让合同

  转让方(以下简称“甲方”):身份证号:

  受让方(以下简称“乙方”):身份证号:

  见证方:

  甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上,就_____停车位使用权转让事项,达成如下合同:

  一、产权约定

  本合同所指停车位(停车设施),系具有独立使用功能的独立建筑空间,并不属于必要附属设施,也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。

  甲方保证对以上车位享有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰,没有经济和民事纠纷。

  二、标的

  本合同所指停车位,位于____________________地下负层号,具体停车位置,以平面图确定为准。

  三、使用期限

  甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方,转让期限自本合同签订生效之日起,至________________所属土地使用权期限届满时止。

  四、转让价款

  1、本合同所指车位使用权转让,总价款为人民币(大写)元整,乙方付款方式为第种:

  (1)一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。

  (2)分期支付款项。乙方于签订本合同当日,向甲方支付定金人民币(大写)元整,剩余款项在本合同签订后日内全部付清。

  2、乙方迟延付款,经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的,甲方有权解除本合同,没收定金,并将上述车位使用权另行转让给其他业主。

  五、本协议生效后,甲、乙双方分别向公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。

  六、生效条件

  甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。

  七、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  八、契约收存

  本合同正本一式三份,甲、乙、见证方三方执一份。

  甲方:乙方:见证方:

  电话:电话:

  年月日

  【篇二】车位转让合同

  出卖人与买受人经友好协商一致,本着平等互利的原则,就买受人购买的由出卖人开发的××××车库,达成如下协议:

  一、项目建设依据:

  出卖人以 方式取得位于 编号为 的地块的土地使用权。[土地使用权出让合同号][土地使用权划拨批准文件号][划拨土地使用权转让批准文件号]为 。

  该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

  出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,[现定名][暂定名] ,建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为。

  二、买受人所购车库基本情况:

  买受人购买的车库为本合同第一条规定的项目中的第 [幢][座],编号为 (具体位置附图),属 结构,层高为 最新车位买卖合同范本最新车位买卖合同范本。该建筑位于地上底层。

  该车库建筑面积共 平方米,其中,套内建筑面积 平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米

  三、计价方式与价款:

  该车库按建筑面积计算,单价为人民币 元/㎡,总金额人民币 元整。

  四、面积确认及面积差异处理:

  该车库按建筑面积进行面积确认及面积差异处理

  交房后,如果该车库实际建筑面积与合同约定面积有差异,双方按实际建筑面积与本合同约定的单价互补差价,不追究双方的违约责任。

  五、付款方式及期限:

  在签定本合同时,买受人需一次性付清该车库的全部总价款最新车位买卖合同范本合同范本。

  六、买受人逾期付款违约责任:

  自本合同签定之日起,买受人按日向出卖人支付逾期应付款的万分之三作为违约金。

  七、关于产权情况的约定:

  由于该车库层高不足2.2米,根据国家有关规定,该车库仅有使用权,没有产权。

  八、本合同壹式肆份,双方各执贰份,皆具同等法律效力。

  位置附图:

  出卖人(签章): 买受人(签章):

  [法定代表人]: [法定代表人]:

  [委托代理人]: [委托代理人]:

  年 月 日 年 月 日

  签于××省××市 签于××省××市

  【篇三】车位转让合同

  转让方(以下简称“甲方”):

  身份证号:联系电话:

  住址:

  受让方(以下简称“乙方”):

  身份证号:联系电话:

  住址:

  (注:双方有效身份证均复印在背面)

  根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲乙双方及中介方在自愿平等、协商一致的基础上,甲方自愿将自己合法拥有的停车位以及该车位的相关权益一并转让给乙方。现双方就转让相关事宜达成以下协议:

  第一条转让车位(以下简称该车位)位于x地下停车场第号,该车位为划线分割,无隔断墙无封闭,车位具体位置和相关参数以甲方与小区房地产开发商签订的购买合同上的数据为准。

  第二条甲乙双方商定该车位转让价格为人民币¥元整,大写,初次取得产权证明的相关费用由甲方承担,产权由甲方转让给乙方之后产生的相关费用由乙方承担。

  第三条双方一致同意本协议签订当日乙方向甲方一次性支付该车位全额转让价款。

  甲方收款人签字:,收款日期:。

  第四条所有款项付清后本协议自动生效,车位转让即成事实。在双方均在场的情况下由乙方对车位进行验收,乙方如无任何异议,视为该车位情况符合本协议约定,甲方完成车位交付,上述车位的占有、使用、收益、处分权归乙方行使;甲方及继承人无权另行处置该车位,不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任何权利,如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该车位的所有权,即视为甲方违约。

  第五条甲方应于合同签字生效当日,将上述车位的原购买合同及房地产开发商开具的收款收据一并交予乙方保管,并有开发商或第三方为见证。转让后甲乙双方须到该小区所在的物业公司备案,办理移交手续。

  合同编号:

  发票编号:

  日期:

  第六条甲方的承诺和保证

  1、甲方保证自己对该转让车位拥有权,权属清晰,无争议;未被判决、裁定限制出售,也未设置抵押,并已取得其他共有人的同意;没有经济和民事纠纷,转让该车位不存在法律上的障碍;也不涉及其他第三方的权利。如有上述情形,视为甲方违约。

  2、在该小区房地产开发商能够办理车位产权证书时,乙方要求

  甲方过户,甲方或甲方继承人应无偿无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理手续。产生的所有费用全部由乙方自行负责。

  3、本协议签订前该车位物业管理费用及其他应当缴纳的费用已经全部交清,如有尚未缴纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。

  第七条甲乙双方有责任按照协议条款自觉履行。如违反本协议约定,违约方应向守约方全额偿还该车位转让价款及违约金,违约金商定为人民币¥元整,大写。

  第八条甲方丈夫(妻子),身份证号:也同意将该车位转让给乙方,签名:。

  第九条本协议未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本协议具有同等法律效力。

  第十条本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,双方同意仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

  第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效。

  第十二条本协议正本一式三份,甲乙双方各执一份,物业小区执一份,具有同等法律效力。

  甲方签字:

  乙方签字:

  【篇四】车位转让合同

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实的基础上,甲方将自己合法拥有的车库转让给乙方,双方就车库转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守。

  第一条转让车库的基本情况

  转让车库位于x,楼面为现浇结构,车库内石灰粉刷,门留位待乙方装,转让建筑面积x平方米,面积以甲、乙双方丈量为准。

  第二条转让价格

  双方商定该车库转让价格每平方米x元。合计人民币大写x拾x万x仟x佰x拾元整。

  第三条付款方式

  双方一致同意购车库款,由乙方分期付款,双方签订转让车库合同后,首付人民币大写x拾x万x仟x佰x拾元整。第二次付款x个月后,甲方通知乙方将车库总额付清80%,人民币大写x拾x万x仟x佰x拾元整车库转让协议书范本5篇车库转让协议书范本5篇。第三次付款甲方将车库交付给乙方使用时付人民币大写x拾x万x仟x佰x拾元整。剩余款x元在甲方将车库产权办理到乙方名下后,在交付乙方房产证,由乙方全部付清车库款,结帐以甲方开给乙方的收据为准。

  第四条车库交付

  甲方应于本合同生效之日起x年月日至x年月日止将上述车库的钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下,由乙方对车库进行验收,乙方无任何异议,视为车库情况符合本合同约定,甲方就完成了交付。

  第五条车库过户

  车库交付乙方后,甲方应在x月内办理车库过户手续,将车库(单间租房协议书)的产权办理到乙方名下,办理产权证的相关税费由甲方承担。甲方包办房产证过户手续,房产证交给乙方后,乙方应交给甲方人民币x元,作为办证费用和其它开支,其余一切房产证费用乙方一概不负责。

  第六条甲方的承诺

  甲方保证自己对该转让车库拥有处分权、转让权,该房不存在法律上的障碍,甲方保证车库产权不涉及第三方的权利。

  第七条违约责任

  1、甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述车库的,每天逾期一日,甲方应按付乙方已付购房款的万分之一承担违约责任。

  2、乙方违反本合约定,未按时分期付款,甲方通知后最长不能超过一个月,超过一个月视同违约,违约金按每天应交金额万分之二承担违约责任

  聚效

  逾期最长不能超过二个月,超过两个月后,甲方有权解除合同,购房定金不退。

  本协议壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字按手印后生效,双方不得违约,具有法律效力。

  甲方签字:

  联系人:

  身份证号码:


相关文章

1.车位转让合同标准版范本

2.地下车位转让合同协议书

3.标准车位转让协议范本

4.标准车位转让合同协议书

5.5篇实用车位买卖合同范本

    360756