2022年工程承包合同协议书
合同协议该文件一经签署,施工合同(指后面的“合同文件”)就成立。因此,可以说协议书是确定双方合同关系的书面文件,它具有很高的法律效力。以下是小编为大家收集的关于2022年工程承包合同协议书通用5篇的相关内容,供大家参考!
2022年工程承包合同协议书 【篇1】
甲方: 乙方:
甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:
一、工程地点:
随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。
二、工程内容:
三、工期 : 。
四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。
七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。
双方责任:
(一)、甲方责任:
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。
2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托: 履行本合同。
八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
2022年工程承包合同协议书【篇2】
甲方:______省_____市_____建筑公司 乙方:_____(身份证:____________________)
为优质、高效完成_____二级公路第五合同段工程的施工,充分发挥各方优势,经甲乙双方平等协商,甲方将_____二级公路第五合同段工程的技术方面的工作承包给乙方,并达成以下协议:
一、合作项目工程名称_____二级公路第五合同段(昔董至瓦晓段)
二、工程技术承包范围
1)工程施工复测及相关资料编制。
2)工程施工放样及相关资料编制。
3)工程试验及相关资料编制。
4)工程质检及相关资料编制。
5)工程计量及相关资料编制。
6)工程变更及相关资料编制。
7)工程施工技术及工程的现场管理。
8)工程施工工艺及工序的控制。
9)工程竣工资料的编制。
三、合同工期
1)从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
2)双方拟定施工合作时间为_____个月,即从________年_____月_____日到_______年_____月_____日,工期共_____个月。
3)以上合同工期,包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间,不包括工程竣工资料编制时间。
4)竣工资料编制时间为_____个月。
5)若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成,乙方不负任何责任。
6)如工期超出_____个月,甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
四、工程技术承包费用
1)施工投标工程技术费:甲方投标工程总价,扣除第100章费用及工程备用金后按_____%计。
2)工程变更增加工程技术费:在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按_____%计。
3)工程中的非计量增加工程技术费:按该款项_____%计。
4)前两项总计所产生的技术费若低于__元人民币,则甲方支付给乙方_______元人民币;若超出则按前两项计算。
5)工程延期费:超出双方约定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民币的工程技术费。
6)施工复测费:__________元人民币/每公里。
7)竣工资料编制费:__________元人民币。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
2022年工程承包合同协议书【篇3】
原告:________________法定代表人_______________,职务董事长,住__________市__________区__________街__________号楼__________室,邮编:________________电话:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,职务总经理,住__________市__________区__________号,邮编:______________电话:_____________
案由:_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
1、判令被告立即返还保修款 ______________ 元,延迟支付的违约金 ______________ 元;以上两项共计 ______________ 元;
2、以上金额截至____年_____月_____日,逾期支付,则以 ______________ 元为基数,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同,按照合同约定,原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目B区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工,工期为50天,从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款,保修期自竣工之日起______个月,项目最后的结算金额为_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,过了保修期后,该项目并未发现质量问题,被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为,被告拒绝返还保修款的行为已构成违约,严重损害了原告的合法权益,故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,特向贵院提起诉讼,请求依法裁判。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
2022年工程承包合同协议书【篇4】
甲方:_______________________
乙方:_______________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称及规模:
2.工程地点:富阳_________路_________号。
3.工程范围:土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)
4.工程承包性质:包工包料。
二、工程质量、施工进度
1.工程质量:严格按照国家建筑施工规范进行实施,确保工程质量合格,因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。
2.工期进度:核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。
3.乙方必须认真做好安全文明施工,严格按照安全操作规程作业,订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。
4.乙方必须严格按标准化作业,各上岗人员及管理人员必须持上岗证。
三、工程款支付原则
1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。
2.工程款支付:
1)土建材料进场、施工人员到位后,支付总价的_____%。
2)钢架结构结顶后,支付总价的_____%。
3)竣工验收合格后,支付总价的_____%;根据计划工期,延误____天暂扣进度款_____%,延误_____天,暂扣_____%,以此类推。
4)总价的_____%做为保证金。
四、其他事项
1.在施工中如质量经常出现问题或返工,特别是主体工程质量严格不合格,管理无程序可视为无施工能力,作为违约责任。甲方有权终止合同,另选施工单位。
2.工程进度:工期进度完不成,视为违约,负违约责任。
五、补充条款 ________________________
六、合同生效
1.本合同自双方签字盖章后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。
2.本合同一式贰份,双方各执壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022年工程承包合同协议书【篇5】
发包方 (以下简称甲方) 立合同单位:
承包方 (以下简称乙方)
为了明确责任,按质、按量、按时完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围和内容:
四、工程总造价:
五、质量等级:
六、工程工期:
第二条 承包方式
本工程采取下列第 项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
第三条 价款支付与结算
一、工程款支付方式:
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
三、工程结算依据
第四条 工程变更
本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
第五条 工程验收
一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后,甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条 保修条件及期限
保修期 个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)
第七条 双方责任
甲方:
一、工程开工前,应交给乙方施工图纸 份,地质勘察报告 份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境,协助乙方协调当地群众关系。 乙方:
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等,及时编制施工方案,做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置,指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工,确保工程质量。按合同规定时间,如期完工并交付验收,如遇不可抗拒因素,合同工期顺延。
第八条 违约责任
乙方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的,每逾期1天,按工程造价万分之 付违约金。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运,人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
第九条 安全、文明施工
乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。
第十条 附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等,也是本合同的组成部分;
二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
三、本合同未尽事宜,双方另行解决。
四、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。
甲方(签章) 乙方(签章)
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
电话: 电话:
年 月 日
2022年工程承包合同协议书相关文章: