学习啦>实用范文>条据书信>通知书>

工程停工通知模板

其其分享

通知书,汉语词汇,指以书面告知的形式,送达到被告知人的手里。以下是小编为大家推荐的关于一些工程停工通知模板,希望能帮助到大家!

工程停工通知模板1

__:

鉴于你在建的___(位于______)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响________整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。

______人民政府

20__年6月7日

送达人:

接收人:

工程停工通知模板2

七城管金沙字[__]号:

你(单位)在进行建设的'行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)

__年__月__日

当事人:

承办人:

工程停工通知模板3

编号:__施工单位:__

你单位在__施工,因违反__规定,经__检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。

复工前书面报告我单位(部门)__,复查合格后才能复工。

发出通知单位:__姓名:__时间:

接收通知单位:__姓名:__时间:

附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。

工程停工通知模板4

__户:

你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

送达人:

接收人:

二〇__年__月__日

工程停工通知模板5

建房户:

经_____城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在______擅自修建的房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人:

接受人:

工程停工通知模板相关文章:

个人承包施工安全协议书模板

关于建筑合同协议书

包工包料施工承包合同范本

挡土墙施工承包合同范文3篇

房地产工程个人总结报告

2021年最新地砖施工合同【5篇】

建筑劳务承包合同范本3篇

木工班组劳务承包合同3篇

包木工承包合同范本3篇

2021年最新地砖施工合同【5篇】

    922237