学习啦>实用范文>合同范本>服务合同>

实用工程水电安装合同范本2022

自畅分享

  乙方应按规范施工,如因安装工程质量问题达不到验收标准,乙方无条件整改到位。今天小编就给大家整理了工程水电安装合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!

  工程水电安装合同一

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中

  一、 工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建筑面积:

  二、 承包方式

  (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从20x年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的工程按建筑面积的单价 35 元/m²,总价

  三、 工程要求

  (一) 质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

  (二) 管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、 付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款 4 % 。

  (二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。

  (三)主体封顶付总工程款 8 % 。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1.乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款 元/次。

  2.乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

  3.因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

  4.因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

  六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

  七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

  八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

  九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

  甲 方:

  委托代理代理人:

  乙 方:年 月 日

  工程水电安装合同二

  发包人 【简称甲方】

  劳务分包人【简称乙方】

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑 7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况:

  1.1工程名称:

  工程地点:

  建筑面积: 平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。

  结构形式:框架剪力墙结构, 层。

  1.2工程承包范围:

  水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。

  1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装;

  1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋;

  1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装;

  1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。

  1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留;

  1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋;

  1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制;

  1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。

  承包方式:清包工

  建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过;

  1.3质量等级:中州杯

  1.4合同价款:

  1.4.1?主楼单价: (建筑面积,地下车库另算)

  1.4.2?合同价款:¥:元(不包含地下车库)

  第二条:图纸

  开工前 七 天,发包人应提供图纸?壹?套(未含竣工图)

  第三条:甲方驻工地代表

  3.1甲方驻工地代表姓名:

  3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。

  第四条:甲方工作

  甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作:

  4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划;

  4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;

  4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调;

  4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱;

  4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系;

  4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

  第五条:乙方驻工地代表

  5.1乙方驻工地代表姓名

  5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度

  第六条:乙方工作

  乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

  6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责;

  6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求;

  6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。

  6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员;

  6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担;

  6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担;

  6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。

  第七条:结算与付款

  7.1 结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。

  7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定?贰 ?年;

  以上支付节点均按实际完成面积支付。

  第八条:工程质量的监督与验收:

  8.1 乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%;

  8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收;

  8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工;

  8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20x元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款;

  8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任;

  8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。

  第九条:材料及设备保管

  9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。

  9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责;

  第十条:补充条款:

  10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算;

  第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

  第十二条:争议解决及违约责任:

  12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。

  第十三条:合同的生效与终止:

  13.1本合同双方签字、盖章之日生效;

  13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。

  第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。

  合同订立时间:年 月日

  合同定立地点:

  本合同双立约定签字盖章后生效。

  发包人: 分包人:

  年?月?日 年?月?日

  工程水电安装合同三

  发包方 : ( 以下简称甲方) 承包方: ( 以下简称乙方)

  甲方承接了 公司 工程的水电安装工程,甲方决定将此工程劳务承包给乙方。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本合同水电安装工程劳务施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:工程项目名称及劳务施工范围

  工程名称: 劳务人工施工范围:根据甲方提供的本工程现有的水电安装设计图,水 、电安装设计图上的内容都属于安装劳务施工范围。图纸中未注明尺寸的雨水、污水、给水管道一律安装出外墙1米,若再延长则人工费另计。

  第二条:承包劳务方式及付款方式:

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装劳务人工费、负责施工质量、施工安全、施工工期。

  2、以建筑面积元/平方米单价结算(不含税金),建筑面积暂按 (储藏室按全面积计算,阁楼不算面积。阁楼只安装一电一插,如果按标准层施工则按全面积计算劳务承包费)。

  3、工程进度款支付比例:

  1、二层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

  2、四层封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

  3、主体封顶支付本栋楼总价款的10.0%; ○

  4、主体验收合格支付本栋楼总价款的20.0%; ○

  5、给、排水安装结束支付本栋楼总价款的20.0%; ○

  6、电线穿线结束支付本栋楼总价款的25.0%; ○

  7、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

  4、付款方式:

  1、20x年春节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  2、20x年端午节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  3、20x年春节节前七天支付已完成工程量全部工程款; ○

  4、剩余总价款的5.0%在工程竣工验收合格后半年内付清。 ○

  第三条:施工工期:按照土建工程要求同步进行,不得因安装人员跟不上而影响工程项目。

  第四条:工程质量安全

  乙方应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准,以当地质监部门验收为合格。

  在施工过程中,乙方应服从项目部的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

  第五条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地材料及时采购到现场,并提供合格材料证明,如因检测产生的费用由甲方负担。

  2、甲方根据乙方提供的材料计划,及时采购材料,如因材料不到位或因

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料计划。

  2、协助办理相关签证,做好隐蔽资料。

  3、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

  5、乙方应按规范施工,如因安装工程质量问题达不到验收标准,乙方无条件整改到位。

  6、竣工验收,协助提供相关资料,费用由甲方负责 。

  第六条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第七条:本协议一式二份,甲、乙双方签字生效,付清尾款后自行失效。

  甲方签字: :

  日 期:

  乙方签字:

  日 期:

  担保人签字:

  工程水电安装合同四

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  四、承包范围:

  1、根据甲方提供乙方的图纸里面的所有室内水电安装工程,室外配套工程除外;

  2、如有图纸变更甲方必须出具书面变更通知,因变更增加的费用必须给乙方增加变更费用;

  3、工地临时用水电用的安装维护。

  五 工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以500元以下的罚款外。

  六 质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  七 质量验收程序:

  1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 2对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

  3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、水压及气 密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终 竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要 求相一致。

  4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时 间内 整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善, 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状。

  八 质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的一年内负有保修义务, 凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙 方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  九 本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有塔吊、施工电梯、外架、电源电源箱现场及楼层固定电源箱。

  十 承包工费计算方式:本工程按乙方承包的总工作量约为,计工程款约为 元(不含税收,不提供税票)。

  十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

  十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格标准。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定结果合格计价。

  十三 付款办法:

  1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。

  2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的80%。甲方在付款时扣除当月 为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他 生活费用(预埋部分按总价的45%,安装部分按总价55%计)。

  3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,乙方向甲方提供完整资料且在甲方一个月内,甲方再向乙方支付承包应得工费总

  4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。

  5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

  十四 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的50 %奖给乙方(一般5%的损耗)。

  十五甲方的责任和义务:

  1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

  4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

  5、按合同规定,向乙方及时支付具备付款条件的承包工费。

  十六、乙方的责任和义务:

  1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。 3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工 前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设 施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全 没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、 违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一 旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。 6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或 其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关 处理。

  7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

  8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  十七 违约责任

  (一)有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,

  2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

  3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

  4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

  5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;

  乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

  (二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

  1 由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

  2 甲方不及时按合同支付应付承包款而引起工期延误和损失由甲方负责承担。

  3 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

  十八 其他:

  1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。

  2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

  十九 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

  甲方代表人:银行帐户:电 话:

  乙方代表人:银行帐户: 电话:

  签订日期: 年 月日


相关文章

1.水电安装施工合同范本

2.5篇实用水电安装工程承包合同范本

3.简单的水电安装承包合同5篇

4.水电安装工程承包合同范本

5.水电安装工程施工合同范本

    366374