装饰工程合同(2)
六、 其它事项
1、 甲方工作：
(1) 甲方应在开工前一天，向乙方提供物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_____份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2) 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门及物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
2、 乙方工作：
(1) 参加甲方组织的施工图纸说明现场交底。
(2) 指派_____________为乙方驻地工地体表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可，如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
(3) 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门的批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、 违约责任：
1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方______元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______%支付违约金。
2、 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_____%向甲方支付违约金。
3、 甲方未办理有关手续的，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任
4、 乙方擅自拆改原有建筑结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
5、 在施工中，因工程质量问题双方意见不一致而造成停工，均不计误工，双方应主动要求有关部门调解、仲裁、尽快解决纠纷以继续施工。
八、 纠纷处理方式：
1、 因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本可向所在市、区房产行政管理部门或消费者协会投诉，申请调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向__________人民法院提起诉讼(将不选定的方式划出)
九、 合同的变更和解除
合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签补协议，如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议，可视为本合同解除。
十、 其它约定：
1、 本合同一式______份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同签订后，工程不得转包给第三方施工，合同附件为本合同的组成部分。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
装饰工程合同范文3
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1.2.施工面积：
3.施工内容：强弱电隐蔽工程、制作隔断、安装金属隔断、Logo墙加工、顶 面处理、墙面处理、地面处理、灯具安装、消防报批
4.承包方式：包工包料
5.工程日期： 工程总天数： 60 天。
二、 三、 工程价款：肆拾万元整 质量要求
1.乙方应严格按照预算表购买质量合格的辅料，不得使用劣质材料。工程使用主要材料的品种、规格、名称、需经双方认可。
2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
四、 材料供应
乙方须严格按照国家有关价格条列规定，对本合同中所有项目一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
五、 付款方式
1.合同签订后，甲方应支付为首期款;在乙方贴完墙砖后，甲方应支付 捌万元整 为中期款，工程竣工验收合格后，甲方应支付 叁拾万元整 为尾款。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并有乙方负
责施工变更，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
六、工程工期
1.如果因乙方原因延迟完工，每日按工程总价的1‰作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，一装潢工程总价的1‰作为误工费支付给乙方。
2.在施工中，因工程质量问题，双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方需承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
4.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
七、工程验收
1.工程资料验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3.甲方如不能再乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
八、其他事项
1.甲方必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2.甲方如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
3.乙方负责施工现场的安全，严防火灾、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必须尽快负责修复或赔偿。
4.严格履行合同，实行信誉 。
5. 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。
九、违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
十、争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
十一、合同的变更和终止
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的5%交付违约金，经同意双方办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
十二、合同生效
1.本合同经双方签字后生效。
2.预算表及补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了装饰工程合同的人还看了：
