挡土墙施工合同范本
近些年来,随着我国经济的不断发展,工程建设项目也越来越多,尤其是挡土墙施工,你知道挡土墙施工合同是怎样的吗?以下是在学习啦小编为大家整理的挡土墙施工合同范文,感谢您的阅读。
挡土墙施工合同范文1
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着在自愿、平等、互惠、公平和诚信的原则上,结合舞水路项目工程的具体情况,经充分协商,就舞水路浆砌片石挡土墙工程施工(以下简称“本工程”)的劳务承包事项,双方达成以下各项条款的共识,特订立本合同,以资双方遵照执行。
一、工程名称:M7.5浆砌片石挡土墙工程
二、合同工程范围、内容、工期及承包方式:
1 、工程范围: M7.5浆砌片石挡土墙工程施工。
2 、工作内容: 人工清基、排水、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体抹面勾缝、泄水孔、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的施工。
3 、承包方式: 本工程实行包工包料的双包方式承包。
4、工期:自合同签订之日起日内完成全部合同工作内容。
三、工程数量合同价款、工程数量计量支付及变更设计
1、工程合同价款 :按实际量测砌筑合格完工数量 /m³(税后净价,乙方不负责开具税务发票),以上单价包含按照施工交底图纸全部完成该项工程所有的人工、机械、材料等一切费用,甲方只负责开挖基坑及回填土方。合同签订后,乙方不得以任何理由要求单价的上浮,不随工料机市场价格的增涨而增涨。
2 、计量方式:待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后,对合格的工程进行计量结算。
3、付款方式:乙方进场后至该项目工程全部完成,甲方不向乙方支付工程中间预付款,待整项目工程由业主、监理、财政审计、甲方组织验收合格后甲方按照实际量测砌筑合格完工数量依据合同约定的单价支付完成工程总价的90%,剩余的10%作为工程质量保证金待缺陷责任期一年期满后甲方无息支付给乙方,乙方不得对此提出任何意见。
4、工程变更:如在施工过程中,业主提出工程结构、数量的变更,甲方以书面的形式或补充协议告知乙方,乙方不得以任何理由拒绝施工且不得提出因变更要求单价的增涨。
5、乙方对本工程盈亏自行承担,对该合同工程实施期间因不可抗力因素造成的损失自行承担。乙方在本合同工程完工退场前应把所有债务(含农民工工资、材料款、机械设备款等)完全清理,否则甲方有权从乙方工程结算款中代乙方直接支付。
四、施工劳务承包工程的有效文件
下列文件为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分,优先支配地位次序如下,即:
1、甲乙双方签订的本劳务承包合同及补充协议;
2、甲乙双方共同认可的完工合格工程数量清单;
3、本工程技术规范专用条款(含工程建设标准强制性文件);
4、本工程技术规范通用条款;
5、本工程施工技术交底图纸(含变更通知);
6、业主、监理工程师下发的文件、指令通知等文件及构成本合同组成部分的其他文件。
五、工程施工质量
1、本项目应全部工程质量满足《城市道路工程质量检验评定标准》达到设计要求的结构安全和使用功能,主体结构质量实现零缺陷,满足业主和甲方的要求。否则,乙方承担由于工程质量问题而带来的自身损失及甲方的各项损失。
2、工程必须严格按设计施工,满足《市政工程挡土墙施工规范》及业主的要求。工程内实外美,结构轮廓线条顺直美观,各项指标符合设计及规范要求。
3、建立健全质量责任制,对甲方下发的质量文件、要求、通知要有反馈和落实。
4、在项目部的管理下,执行项目部的质量检查制度,按检查制度及措施进行过程控制检查,质量检查有记录,查出的问题或通病及时采取措施纠正,对检查出的问题要回复、反馈、响应。
5、乙方如发生影响甲方声誉及发生其他使本合同无法履行的行为,乙方除负责自身损失外,还应按本合同已完成工程计量结算总价款的50%作为违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准,乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准,否则甲方不予验工计价。勒令不改者,甲方有权提前单方面解除合同,同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
六、甲方责任
1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、及时解决施工中出现的问题,针对施工生产计划检查落实情况。
3、对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工,并赔偿经济损失。对屡次整改无效的,视为乙方违约,甲方有权终止合同并责令其无条件退场。
4、及时对乙方所完成合格工程组织业主、监理、财政审计进行验收。
5、按乙方实际完成工程量进行计量结算计价。
6、协助乙方处理非甲乙双方原因造成的征地拆迁纠纷。
七、乙方责任、义务
1、乙方必须按甲方的进度计划组织足够技术力量、技工进行施工,如果进度不能按照合同约定的工期计划,每推迟一天罚款500元,从工程结算款中扣除进度严重滞后的甲方有权不经乙方同意单方面解除合同另行安排人员或其他施工队伍来完成,乙方所完成的工程量按50%进行结算。
2、严格按照施工设计图纸和国家及建设部部颁发的施工规范、技术要求组织施工,完成甲方下达的施工生产计划。遵守国家、地方和甲方的有关政策规定、要求,文明施工达标,材料堆放整齐,创建标准化工地。随时接受业主、监理、甲方的技术指导和监督检查。对甲方、业主、监理工程师提出有关施工要求必须严格执行,对不按照甲方、业主、监理要求擅自强行施工的,甲方有权拒绝对该项目工程进行验收结算。若出现重大工程质量问题时,由乙方承担由此带来的一切甲乙双方的损失。
3、每施工完一道工序,在工程隐蔽前必须经甲方技术人员检验合格后,方可进行下道工序施工。应接受甲方的随时抽查和重点检查,并提供必要的条件配合甲方人员做好各种材料的取样及试件的制作。
4、对于地方干扰、天气等原因造成乙方误工、窝工以及在施工过程中乙方与当地群众发生冲突或经济纠纷非甲方原因造成的,责任自负。由此造成的工期延误乙方有义务和责任增加资源配置,以满足甲方的工期要求。乙方承包范围内工程与第三方产生经济纠纷时,乙方需承担全部责任,甲方不承担任何费用。
5、不论发生任何情况,乙方不能用停工或变相停工方式来要求甲方处理,在停工期间,每停工一天,甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失,此款可以在结算中扣除。连续停工三天时,甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工,乙方作自动退场处理。
6、为提高工程质量标准,乙方所采购的用于本工程的所有材料必须满足规范及业主、监理、甲方的要求,主要材料还应提供正规的产品合格证给甲方备案。对于不合格材料,甲方有权勒令停止使用并由乙方无偿清运出施工现场。
7、乙方施工现场应做到材料按规范分堆、现场工完场清。不得影响周边群众的正常农作物生产。
8、及时支付农民工工资、材料采购款、设备使用款。
八、安全生产管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程,及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度,服从甲方相关安全人员的管理。
2、切实加强安全生产,若乙方在实施本合同工程生产过程中发生任何人员伤亡、致残以及任何财产损失,概由乙方负责,甲方不承担任何经济责任和法律责任。由此导致政府各相关职能部门的处罚由乙方全额负责,同时甲方将追究乙方责任。
九、其他约定条款
1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给第三方,如未经甲方同意,乙方私自转包或分包,甲方将拒绝对该项目工程进行验收结算。
2、本合同承包单价属于商业秘密,乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任及拒绝履行合同约定的甲方的责任及义务。
3、本合同自双方签字后生效。工程交工验收合格、工程余款结清,自行终止。
4、本合同未尽事宜,双方共同协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式叁份,甲方执两份,乙方执壹份,甲方交财务一份存档。
十、争议解决
1、如在合同履行过程中出现意见分歧,双方先遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。
2、如协商不成,任何一方可向工程所在地仲裁部门申请仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
挡土墙施工合同范文2
甲方:
乙方:
甲方依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将挡土墙工程交由乙方承担施工,经协商双方就本建设工程相关事项达成一致意见,特签定本合同。
一、工程概况
1、工程名称:永吉高速公路十八标
2、工程地点:吉首市云峰社区
3、合同工期:工程工期为800天
二、工程质量要求:工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
三、承包方式结算价款
1、甲方将十八标所有运输工程交给乙方运输。
2、运输价格按4元/立方计算。超过一公里每500米加1元。
3、工程量约90万方。工程造价约360万元。以实际完成为准。