内墙乳胶漆施工合同范本(2)
第六条 工程结算
本项目无预付款或定金。以单体楼为结算单位，施工完毕后经发包方、总承包单位、监理单位现场验收合格后付至合同价款的80%，工程竣工验收合格并确认工程量后付至结算价款的95%，余款5%作质保金，质保期满后15日内结清(质保期两年，自工程验收合格之日算起)。
第七条 双方责任与义务
1、发包方责任与义务：会同总承包单位及监理单位对工程质量进行进度监督、检查及验收，按合同约定支付工程款;协调承包方所需施工用水用电。
2、承包方责任与义务：按合同约定工期及质量要求进行施工，会同发包方、总承包单位及监理单位对工程进行验收、对质量进行计量。承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定组织施工，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。由于承包方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由承包方承担。
第八条 违约责任
如出现质量等级不合格时，做返工处理。因承包方原因致使工程质量或工期不符合要求，发包方有权终止合同，并追索由此造成的损失，不承担因合同终止而造成承包方任何损失;承包方工期拖延，按300元/天支付违约金。
第九条 本合同所发生的争议或因执行本合同所产生的争议应由双方协商解决，如协商不成交由法院裁决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
内墙乳胶漆施工合同范文3
甲 方：
乙 方：
甲方将承建的 工程的内外墙乳胶漆分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。
一、主要工作范围
本分项工程设计图纸范围内所有乳胶漆的施工，其具体内容是：
1、乳胶漆由甲方确定品牌。
2、除乳漆外其它材料和工具等由乙方自行负责购买，甲方监督乙方采购材料的品牌质量。
二、分包方式：包工包料。
三、分包单价：
室内顶板：(甲方只提供水泥)承包单价为____元/m2。外墙漆：承包单价为____元/m2。
四、价款的结算
五、工程质量要求
1、乳胶漆的调和方案，应严格按照产品说明书配料，并附带产品合格证及相关检测资料。
2、乳胶漆涂刷前，应将基层面上的灰土、钉包、污物等清理干净，且弹线，用腻子膏找补，并且砂布打磨平整，清除浮灰、涂上底漆，且应干燥后早补打底，再进行下一道漆的施工，涂刷乳胶漆必须三遍，且要均匀，不得显刷横气泡、微粒或粘毛、粘灰等。
3、第一遍乳胶漆充分干燥后，才能刷涂下一遍，干燥时间依乳胶漆的性能及气温而定。
4、墙体与门窗交接处必须用粘胶带隔离，不得污染，更不得污染外墙面砖。
5、平整度须达±1mm，光度要求达到85%，阴阳角顺直方正，必须满足规范要求，不得超过2mm。
6、凡每道墙、板、梁出现质量问题引起返的人工费、材料费由乙方自行负责，并按每道200 元罚款执行。
7、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
七、工期要求
乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
八、安全要求
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架或塔吊下逗留，不得酗酒，更不得酒后作业，施工现场严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，每人次罚款500元(带头组织加倍处罚)。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
九、材料要求
1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。
2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按500元/次处罚乙方。
3、施工现场必须达到工完场地清。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中乙方注意材料节约，如发现有材料浪费、乱放、失窃或不按甲方要求使用的每次处罚500元，从工程款中扣除。
5、乙方应自行完善其它标准化文明施工要求的工作。
十、附则：
本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找其他队伍。
十一、合同份数：本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份本合同自双方签字之日起生效，乙方施工质量验收符合要求，工程款全部付清后，本合同自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了内墙乳胶漆施工合同的人还看了：
4.内墙涂料合同
