学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

瓦工班组施工合同(2)

翠梅分享

  八、违约责任:

  1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,执行本企业的各项安全生产规章制度、文件及相关要求等内容,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违反安全规定造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

  2、 乙方在没有得到甲方(图纸设计变更文件)许可下,私自改变图纸设计而施工,经相关方查出后罚乙方3000---10000元,并承担由此带来的经济损失。

  3、 对于甲方安排的任何工作指令,无论结果如何乙方必须在2小时内向下达工程指令者回复,否则视问题轻重对当事人处以500元/次罚款。

  4、 乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议,对无故迟到者罚款100元/人,对无故不参加者罚款200元/人。

  5、 材料消耗以甲方经营部下核的预算定额量为标准,若材料节余,其节余部分的10%奖给乙方;若材料浪费,其超支部分全部由乙方承担,并在相应工程款中扣除。

  九、价款支付时间和方式:

  工程付款按照节点付款。

  1、乙方在5层以下主体工程完工后,甲方按照乙方已完成验收合格的工程量核算价款的 % 支付乙方;

  2、主体工程验收合格后,甲方在 贰 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

  3、工程竣工验收后甲方在 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

  4、余款在甲方按实结算支付 95%止,留 5 %作为质保金;

  5、质保金待工程竣工满 年后,经甲方客服办和质检科等相关部门实地查看并征询业主意见,无质量问题后一次性付清(期间利息不予计算)。

  6、以上工程款支付前,乙方必须依据拨付款额度,提供相应工资表于甲方。

  十、安全生产、文明施工:

  1、必须遵守甲方安全生产规章制度,严格遵守操作规程,不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

  2、乙方必须严格按要求施工,杜绝亡人事故,否则相应责任自负。

  3、乙方所有人员不得在宿舍内使用任何电器设备,一经发现除没收外另处人民币300-1000的罚款。

  4、不得打架斗殴,发生一次罚3000-10000元,情节严重的移送公安机关,甲方保留诉讼权利。

  5、确保成品保护,凡造成上道工序成品破坏的,承担其损失和费用。

  6、乙方所有人员进场后将个人的身份证原件及复印件提交与甲方安全员便于办理暂住证及其他事宜。

  7、其他安全事项以项目部的安全交底为准,且安全交底作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。

  8、乙方必须按照要求配备专业管理人员,制定相关规章制度,合同履行中因工或非因工的伤亡事故,乙方必须独立承担法律及经济责任,重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等一切费用均由乙方承担。

  9、乙方在施工过程中必须统一服装、必须佩戴统一购买的安全帽并扣紧帽带,每发现一次不佩带安全帽罚款人民币50元,在当月生活费中扣除。

  10、 甲方有权对乙方的全部施工人员进行监督,有权要求乙方在三天内撤换或调整其认为不称职的施工人员,乙方必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力,保证工程按计划顺利实施,并不受节假日的影响,否则所发生的一切经济损失及连带责任均由乙方承担。

  11、 对于乙方的质量、安全及其他各项罚款,乙方有责任配合甲方做好手续,若乙方不予以配合,甲方根据实际情况或影像资料,即可形成罚款依据。

  12、 每月罚款从当月工程款或生活费中扣除,若乙方不配合,甲方项目部直接两人签字递交财务即可。

  十一、合同的终止:

  1、 双方均不得无故终止合同,乙方承包的工程项目,不得再进行分包,否则由此造成的损失由乙方承担。

  2、 若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求,甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求,甲方有权终止合同,按照完成合格工程量的 % 给予结算,同时所造成的损失由乙方自行赔偿。

  3、 若甲方不能按合同约定支付工程款,经协商达不成一致意见,乙方应提前10日书面通知甲方要求终止合同。

  4、 乙方如因其他原因终止合同,须提前15日通知甲方,在未征得甲方同意前,不得单方面终止合同,否则所造成的损失乙方承担。

  十二、其他条款:

  1、 施工所需周转材料运输所发生的人工费用由乙方负责。

  2、 施工工地为 江苏省 文明工地标准,乙方必须按相关文明工地要求管理,必须做到“工完场清、活完料清”;如有达不到者将处以已浪费材料费或人工费的5-10倍罚款。

  3、 乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、生活区的其他管理规定,否则按相关规定处罚。

  4、 甲方对乙方的奖罚金额必须在其当月的工程款发放中体现(甲方设臵安全、进度、质量奖)。

  5、 为保障务工人员的合法权益,乙方每月必须提供劳务人员工资表和监督发放其工资。如出现本施工队工人因工资问题投诉或闹事所造成的损失由乙方负全部责任。

  6、 无论何种原因均不得聚众、组织人员至工地,同时不与第三者产生任何债务、债权关系。

  7、 工程款拨付依据甲方拨付工程款进度进行支付。 现场不产生任何零工,任何零工、签证、均不予以计价,除天气、政府机构不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工,7日内不予补助,7~15日内补助50元/ 日/人,超出15日乙方必须自行解散劳务人员,甲方不给予任何补偿。同时按照实际完成的工程量在壹月内给予结算完毕。

  十三、本协议有效期为:

  自签定协议之日起至所分包的工程项目(完)竣工及所有人员全部撤出现场,余款支付完毕即终止。

  十四、补充条款:

  承包人的所有人员在施工过程中如有违反合同条款、项目部各项规章制度,发包人对承包人的罚款就在当月工程款中扣除(所有罚款不需承包人签字认可)。

  同时在合同履行中,如产生辱骂、殴打、围攻项目部人员、集体停工、上访、堵路以及中途退场等其他过激行为,发包人有权将承包人工程款扣除,承包人不得提出任何异议。

  此合同壹式伍份,甲方肆份(公司、工程部、财务部、经营部各执壹份),乙方壹份。

  合同未尽事宜双方协商解决。

  发包人(盖章) 承包人(盖章)

  代表人(签字): 代表人(签字):

  联系电话: 联系电话:

  日 期: 日 期:

  瓦工班组施工合同范文三

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守:

  一、工程概况:

  1 2 二、工程内容:

  完成设计图纸中约定的工作及甲方要求增减的项目,班组。

  三、工程工期:

  本工程施工工期为个日历天,开工日期以甲方通知为准。

  四、质量标准:

  到合格标准。

  五、工程价款元/㎡。

  六、本工程结算方式:以实际收方为准。

  七、文明施工:

  各班组在施工现场,一定做到工完场清,材料堆放整齐,成品保护,如损坏别班组成品应照价赔偿,住宿自理。

  八、付款方式:

  (1)本工程经各方责任主体及主管部门现场共同验收合格后,且根据项目需要已协助完成所实施项目相关报建手续,支付到暂定合同价的70%;

  (2)审计结果函下达后,乙方向甲方移交完整工程竣工验收资料(贰套)同时提交资料收讫证明(资料收讫作为支付工程款的依据之一),且根据项目需要按程序完成所实施项目资产移交工作后甲方向乙方支付到审计结果的95%;

  (3)余下保期为24个月,从工程竣工验收合格之日起算满后一次付清,质保金不计利息。

  (4)甲方有权采用银行承兑汇票(6个月期)或转账方式支付工程款。

  九、施工安全:

  1、乙方必须按《四川省建筑意外伤害保险导则》(川建安监[2003]31号)的相关要求,为本单位的建筑职工办理意外伤害保险。

  2、乙方必须有较强的安全意识,施工期间必须按国家及四川省有关安全文明施工的要求,采取有效的安全措施保证施工安全,并对施工过程中发生的安全事故承担责任。

  十、违约责任:

  1、若本工程质量不合格,则乙方除应按甲方要求修复至合格,还应向甲方支付本工程结算价的百分之五的违约金。

  2、若工期延误,则每延误一天乙方应按本工程结算价的千分之五向甲方承担违约金,若给甲方造成其它损失的,乙方还应赔偿给甲方造成的其他损失;若因甲方原因造成工期延误,则工期顺延。

  十一、其它

  1、为确保工程顺利进行,甲方应积极协调地方关系。

  2、在合同履行中,甲、乙双方如发生纠纷,由双方协商解决,若协商不成可依法向本合同履行地人民法院提起诉讼。

  3、本合同一式份,乙方执双方签字盖章生效。

  甲方: 乙方:

  年月日:

  

看了瓦工班组施工合同的人还看了:

1.瓦工施工承包合同样本

2.瓦工劳务承包合同范本

3.瓦工劳务承包合同范本(2)

4.泥瓦工施工合同

5.泥瓦工施工合同

6.建筑施工班组合同样本

1531591