学习啦>

销售合同格式精选

小可分享

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份详细的销售合要怎么写呢?以下是小编整理的销售合同格式精选10篇,欢迎大家借鉴与参考!

销售合同格式精选

销售合同格式【篇1】

甲方:_________

乙方:_________

鉴于:_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:

第一条乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20__)第B0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。

第二条乙方认购的条件

1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》后方可参加本次团购,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项

1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

销售合同格式【篇2】

甲方:_______________________(以下简称甲方)

乙方:_______________________材料厂(以下简称乙方)

甲乙双方经过友好协商,就代理销售______________________________________________防水材料之事,同意如下条款:

乙方为莱州市沙河镇同亮防水材料厂,受权甲方为合肥市的代理商,销售莱州市沙河镇同亮防水材料厂的防水材料;甲方接受乙方的授权。

乙方向甲方提供的必须是符合国家标准的从莱州市沙河镇同亮防水材料厂的防水材料,如乙方提供的是非本厂产品,甲方有权拒收,除非双方另有约定。

乙方负责提供产品的介绍资料以及其他相关材料,供甲方制作推销产品材料之用。

乙方负责提供有关的技术支持,必要时对甲方人员进行技术培训。

甲方负责在_________市内的一切宣传销售工作,负责产品在当地的检验,并承担相应的检验费用。

如产品出现问题,属质量问题的由乙方负责;属施工质量问题的由甲方负责。

甲方代理销售的产品为__________________,价格分别为__________________元/公斤。甲方收到乙方发来的货物后,应在三天之内付清所有款项。每延迟一天付款,加收总货款的10%的滞纳金。与次同时,乙方有权取消甲方的代理商资格或终止本合同。

作为代理商,甲方第一年应完成销售__________________吨;第二年完成_______________________吨;第三年完成 _______________________吨;以后每年应完成_______________________吨。如甲方的年销售额超过所规定最少销售定额,超过部分每吨优惠_______________________元。

如甲方需要防水材料,应尽早通知乙方,以便乙方备货。

产品的市场销售价格由甲方根据市场情况自行决定,销售所得全部归甲方所有。但产品的最低价格不能低于_______________________元/公斤。

甲方如发现乙方产品的商标,专利和其他工业知识产权被第三者侵害时,应及时报告乙方,并协助乙方采取必要的措施,保护相关权利。

本合同有效期为_________年,到期后合同自然失效。如双方认为有必要延长合同期限,应通过书面形式通知对方。根据双方的意见,本合同可以续延或重新签订。

本合同未尽事宜,双方将通过友好协商,予以解决。如不能解决的,应向人民法院提起诉讼。法院的判决为最终裁定,双方都应服从。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份。每份具有同等法律效力。

本合同自双方签字之日起生效。

甲方代表:_______________________

乙方代表:_______________________

_________年____月____日

销售合同格式【篇3】

甲方:_______

乙方:_______

经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下,通过友好协商,现达成如下饲料销售合同:

一、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨;

二、乙方提出需要甲方供货时,甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。

三、乙方完成年销售任务后,甲方将根据实际销售量奖励乙方。

四、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨;

五、乙方提出需要甲方供货时,甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。

六、乙方完成年销售任务后,甲方将根据实际销售量奖励乙方。

七、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。

甲方签字:_______

乙方签字:_______

_______年_______月_______日

销售合同格式【篇4】

______________以下简称甲方

______________以下简称乙方

甲方因开发“瑞丰景苑”项目需聘用销售经理一名,乙方自愿来甲方应聘。现就有关事项经甲、乙双方平等协商,达成合同条款如下:

一、乙方工作范围

1、售楼广告的发放。

2、售楼业务的洽谈。

3、售楼的跟踪管理。

4、办理房产局与银行相关业务。

5、售楼部的日常工作(包括售楼部的卫生)。

二、乙方工作待遇(底薪+提成)

1、底薪:月工资/月。人(含车旅费、手机费等)。

2、提成:2人共同按销售额的千分之二计算提成,结算方式,按月计算。

3、发放:底薪按月发放(每月最后一天为工资发放日),提成按如下情况发放:

①客户签订合同书时,发放原所定购的总销售额的千分之1.2‰;

②完成总任务的90%时,发放原所定购的总销售额的千分之0.4‰。其余的0.4‰提成待各种手续办好后再发放。

三、乙方工作时间

冬季作息:早上8:00—12:00下午2:00—6:00中午乙方轮流值班。

夏季作息:早上8:00—12:00下午3:00—7:00中午乙方轮流值班。

注:

①如分两班、则作习时间另行安排。

②每周休息一天,不能请假,只能调假,特殊情况需书面向总经理请假,批准后实施。

③无故旷工一天罚款50元,迟到一次(15分钟以上)每次罚款5元。

四、其它事项

1、聘用期间试用期为一个月,试用期满后,甲方满意正式聘用,如甲方对乙方在试用期间内的工作不满意,可辞退,工资及一个月内的销售额的提成付给乙方(结算方式按本合同的第二条的第三点结算),乙方不能再提其它任何要求,乙方无故离开工作岗位三天以上,视为乙方违约,则工资及提成一概不付。如乙方确有特殊情况需要中断合同,需提前一个月向甲方申请,否则服装押金500元不退。

2、养老金及各种费用均由乙方代为缴纳,按政策甲方应为乙方缴纳的各种费用包含在基本工资(底薪)之内。如乙方不及时缴纳,甲方概不负任何责任。

3、乙方应时刻注意自身的财务和人身安全,在上班来回的路上如出任何差错,甲方概不负责。

4、乙方在工作中要认真负责,如在计算中出现差错,造成甲方经济损失,一但查出,对当事人、责任人给予损失额的20%以上的处罚。

5、售楼人员必需保守本公司商业机密,不能将有关销售额、具体价格及营销措施泄密给他人。如有违规,一经查实,应负法律责任。

6、本公司工作人员(售楼人员除外)介绍来的客户所发生的销售额计算销售人员的销售额,销售的正常工作照常办理。

五、未尽事谊,甲、乙双方另行协商解决。

六、签订时间为本项目销售结束为止。

七、本合同经甲、乙双方签字后生效,原签合同作废。

八、本合同一式两份共三页,甲、乙双方各执一份。

甲方签字:______________乙方签字;______________

_____年__月___日

销售合同格式【篇5】

甲方(卖方):__________

甲方法定代表人:__________

甲方授权代表:__________

乙方(买方):__________

乙方法定代表人:__________

乙方授权代表:__________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购白金礼酒有关事宜达成如下协议:

一、乙方销售地点及商贸名称:

二、供货数量

乙方因年底需求,自本合同签订之日起,不定时,多批次向甲方采购白金礼酒,总需货量约_______件,实际供货量高于该约定数量的,以实际供货为准。

三、交易方式

1、在本合同有效期内,乙方指定作为乙方代表,可以口头或书面向甲方订货,有权签收甲方的供货单,乙方对该代表的一切行为均予以认可。

2、除上述代表外,乙方未经书面通知甲方,擅自变更上述授权代表,擅自指定其他人员签收甲方供货单的,不论其有无授权或是否加盖乙方公章,乙方均须对该供货单签收的供货承担全部付款义务,并且不得以签收人员变更或无授权等任何原因拒绝付款。

3、上述乙方授权代表可以用电话、传真、订货单等形式通知甲方所采购白金礼酒的具体品名、规格、数量等。甲方应当按照乙方的发货通知将乙方所需白金礼酒送达双方指定地点,如有特殊原因无法及时送达的,甲方应及时通知乙方。

4、乙方自行提货或甲方的白金礼酒送达之后,应当场予以清点数量,核对规格、品名、价格等,乙方核实确认后须在甲方送货单或供货单上签字或盖章签收,如有质量问题,乙方应在收到货物之日起质量视为乙方确认完全合格。

5、乙方确认:乙方完全认可甲方制作的送货或供货单作为甲乙双方结算的凭证与依据。

6、运输方式及费用负担:

四、价格及结算方式

1、乙方于提(收)货时付款或提(收)货之日起_______日内付款的,价格为:

2、乙方提(收)货时未付款的,双方一致确认按照以下价格结算货款:自提(收)货之日起超过_______日的,每吨加价_______元。

3、付款方式及时间:

五、违约责任

1、若乙方未在上述约定付款期限内付清货款的,甲方有权解除合同,并有权自乙方逾期付款之日起,按总货款每日万分之五计算逾期违约金。

2、在合同履行期内,若乙方更换供应商,应提前15日通知甲方,并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款,否则,每逾期一日,乙方应向甲方支付所欠款项万分之五的违约金。

3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之五向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方代为保管,保养货物所支付的费用。

4、因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方可终止合同,乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项,逾期支付的,每逾期一日,乙方应向甲方支付所欠货款总额的万分之五的逾期违约金。

六、争议解决

合同履行过程中发生纠纷,由双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(章):_______

乙方(章):_______

签约时间:____年____月____日

销售合同格式【篇6】

甲方:_______

乙方:_______

甲、乙双方就开发________事宜,经友好协商一致,达成如下共识:

一、销售区域及合同约定销售量:

经双方协商一致,确定乙方为________全国总经销。合同约定销额为____万元。

二、产品及价格:

三、首次进货条款:

乙方应在本合同签订后向甲方汇款5万元作为首次进货预付款,如逾期乙方未汇出相应款项,该合同无效。样品出来乙方认可后,乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户(按实际出货量结算货款)。

四、订货及发货条款:

(一)乙方承诺准确地向甲方提供收货单位(人)名称、地址及联系方式,甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站________,运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。

(二)乙方承诺向甲方提供书面定单,并将相应货款同时汇到甲方帐户,甲方根据先款后货原则组织发货。

(三)乙方每次进货量不得少于____万元。(四)甲方在收到乙方定单和货款后____日内发货。

五、双方权利义务:

(一)甲方权利义务

1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。

2、甲方提供的产品质量符合标准。

3、甲方保证乙方享有独家经营权。

4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件(带红章)并保证产品的合法性。

5、甲方提供的产品酒精度均为53度。

(二)权利义务

1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。

2、乙方按国家标准验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题,应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收,视为甲方产品合格。

3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的,甲方不承担责任。

六、解决争议条款:

合同纠纷解决方式:双方共同协商解决,如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。

七、其它约定事宜:

1、甲方若受到不可抗拒的因素影响,如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素,不能按时、按量向乙方提供货物的,甲方不承担责任。

2、本协议未尽事宜,经双方友好协商,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。

3、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

4、本合同有效期一年,自____年____月____日至____年____月____日。

5、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:____________

乙方:____________

签约时期:________年____月____日

销售合同格式【篇7】

甲方:(需方)

乙方:(供方)

第一条商品名称:请认真阅读以下内容,确认您所选择的商品品牌、规格型号、颜色及数量后再签字。如有不明之处,务请当面问清,以免发生纠纷。(单位:/元)

第二条质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》

第三条交货:(交货)时间:;(交货)地点:眉山市裴城路财中心

第四条补货:在交货后20日内第2次免运费向买方提供同批次的砖,2次以上则收取买方的运费,货到付款

第五条付款方式及时间:

签订本合同时,买方无预付款,货到验收后十天内一次性支付余款;

第六条违约责任:

(一)一方迟延送货或提货付款的,每超过一日向对方支付迟延部分价款0.8%的违约金;

(二)卖方在收到货后当日没有付款,卖方有权把货物拖走并不退还买方定金

(三)买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。

第七条争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第八条其他约定事项:。

第九条双方可以书面形式对本合同予以变更或补充,但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由卖方承担的责任的,仍以本合同为准。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

销售合同格式【篇8】

买方(甲方):____________

卖方(乙方):____________

经双方友好协商,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下:

一、甲方向乙方购买办公用品及耗材,具体见采购清单,乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。

二、在同等商品中,乙方应按最低优惠价格提供给甲方,具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。

三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准,如遇甲方有急用商品订单,则以最短时间将所订商品送到指定地点。

四、办公用品送到甲方后,由甲乙双方共同对数量进行清点,使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货,或根据甲方要求进行价格折扣。

五、每个月结束后个工作日内,乙方提供发票及甲方签收的送货回执单,经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。

六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品,质量符合甲方的要求和有关质量标准,如不符甲方有权退货。

七、乙方应提供有效的联系人和联系电话,如有变更,乙方应及时、主动通知甲方。

八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的`商品有瑕疵,每出现一次承担元违约责任,并赔偿给甲方造成的损失。

九、其它约定

1、本合同执行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。

2、本合同自签订之日起生效,有效期一年;本合同一式二份,具有同等法律效力。

甲方:__________

单位地址:___________

授权代表:__________

传真:___________

电话:______________

乙方:__________

单位地址:__________

授权代表:___________

传真:______________

电话:___________

签订日期:__________

销售合同格式【篇9】

甲方:________

乙方:________

甲、乙双方就开发赖世家赖茅酒事宜,经友好协商一致,达成如下共识:

一、销售区域及合同约定销售量:

经双方协商一致,确定乙方为赖世家赖茅酒全国总经销。合同约定销额为________万元。

二、产品及价格:见附件

三、首次进货条款:

乙方应在本合同签订后向甲方汇款5万元作为首次进货预付款,如逾期乙方未汇出相应款项,该合同无效。样品出来乙方认可后,乙方须将首次进货的全款打到甲方指定的账户(按实际出货量结算货款)。

四、订货及发货条款:

(一)乙方承诺准确地向甲方提供收货单位(人)名称、地址及联系方式,甲方以铁路或汽运的运输方式发货到乙方指定站郑州或漯河,运费由甲方负责。甲方不负责多点运输、卸货以及相关费用。

(二)乙方承诺向甲方提供书面定单,并将相应货款同时汇到甲方帐户,甲方根据先款后货原则组织发货。

(三)乙方每次进货量不得少于20万元。

(四)甲方在收到乙方定单和货款后5日内发货。

五、双方权利义务:

(一)甲方权利义务

1、甲方给乙方提供营业执照、质检报告、卫生许可证等相关手续。

2、甲方提供的产品质量符合DB52/52620________标准。

3、甲方保证乙方享有独家经营权。

4、甲方提供赖世家酒业公司的全部证件复印件(带红章)并保证产品的合法性。

5、甲方提供的产品酒精度均为53度。

(二)权利义务

1、乙方需具备合法的经销手续、有健全的网络、物流及终端市场。

2、乙方按国家标准DB52/52620________验收货物。货到后三日内乙方组织验收。在验收期内如发现质量问题,应在验收期满后七日内持国家产品质量监督部门的检验报告向甲方提出疑义。逾期未验收,视为甲方产品合格。

3、乙方的仓储条件、运输条件不符合甲方在产品标识上明确告知的条件导致产品及其包装物受损的,甲方不承担责任。

六、其它约定事宜:

(一)甲方若受到不可抗拒的因素影响,如洪灾、旱灾、铁路中断、地震等因素,不能按时、按量向乙方提供货物的,甲方不承担责任。

(二)本协议未尽事宜,经双方友好协商,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同应加盖双方印章方可生效。

七、解决争议条款:

合同纠纷解决方式:双方共同协商解决,如协商不成统一向甲方所在地人民法院起诉。

八、本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。

九、本合同有效期一年,自____年____月____日至____年____月____日。

十、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:贵州茅台镇汉室酒业有限公司乙方:法定代表人:

法定代表人:________

电话:________

电话:________

地址:________

地址:________

销售合同格式【篇10】

甲方:_______________________

乙方:_______________________

甲方拥有自主知识产权的专利产品_____空调外机养护罩、内机养护罩,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:

一、合作方式

1、经销商

要求:管理规范有一定规模的空调销售、服务网点,首批进货_____套以上,其中外机_____套,内机_____套。

享受政策:由总代理直接供货,享受相关优惠政策和奖励

2、代销商由甲方提供各种型号产品共计_____个的首批铺货,该批产品乙方无需立即付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必须承担相应的赔偿责任。

二、产品价格全国统一零售价:__________元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价:_____________元/套。

三、订货及结算方式:乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求:包括具体型号及数量等。提货时付清货款。

四、双方权利与义务:乙方随时了解产品库存,做到及时发现所缺型号,起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的资格。

甲方应积极配合乙方的销售工作,并保证好产品的质量。

五、其它为了充分体现平等互利,实现合作双赢,甲方提供以下优惠政策,支持乙方的工作。

1、甲方把乙方每月总销售量的_____%作为推广费返还给乙方。

2、乙方的月销售量达到__________个以上,甲方按当月乙方销售额的_____%进行返利。

3、乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的_____%奖励给乙方。

4、乙方一次性提货_____套以上甲方可免费提供广告位。

注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。

本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:_______________________(盖章)

乙方:_______________________(盖章)

_________年____月____日

    1884192