挂靠承包经营合同(2)
挂靠承包经营合同范文3
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，本着真诚合作的原则，就“ ”的合作承包经营事宜达成以下协议：
1、合作方式
1.1乙方负责工程的前期投标，由甲方配合完成工程承包合同的签订工作。
1.2工程总承包合同签订后，由乙方组建项目经理部，乙方委派工程所需全部管理人员并全面承担起工程的施工、经营管理职责。
1.3甲方指派 乙方指派双方的工作配合及联络工作。
1.4乙方项目经理部的工作必须严格执行甲、乙双方的协议约定及甲方的公司管理规定，乙方应承担因违反约定及甲方公司规定所造成的一切损失。
1.5本工程甲方收取综合管理费如下：
1.5.1. 工程综合管理费按照结算额，提供足够的成本发票。外地施工以当地税率为准，由乙方负责交纳，管理费按结算额 %计。并提供足够的成本发票。
1.5.2. 工程保险费由甲方代付或乙方自己购买。
1.5.3. 收取方式为在每次业主支付的工程款中按比例扣除。另工程发
生的其它经营费用由乙方负责支付。
1.6如乙方因施工管理能力不足或其它原因造成工程无法正常履约时，甲方可自行决定组织管理、施工队伍进行施工或乙方可申请甲方同意后共同组织施工，但由此造成的损失或费用投入由乙方承担。
1.7 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工资料及劳务费清算证明，乙方提供资料手续齐全后，甲方与乙方办理最后工程款清算手续。
1.8甲乙双方合作期限自本协议书签订之日起生效至工程履约完毕。
2、合同管理
2.1项目中标后，由甲方负责签订与业主的工程“建设工程施工合同”(以下简称“主合同”)
2.2“主合同”签订后 ，甲乙双方签订工程“工程承包协议”，在乙方完全接受并执行“主合同”的前提下，具体约定双方的权利义务，明确及补充本协议的具体内容。
2.3本工程项目实施过程中的合同管理均纳入甲方公司的合同管理范围。
3、项目实施
3.1项目实施均在遵守甲方的管理制度下开展经营管理工作，符合甲方的质量、环境健康保证体系要求，按照国家施工规范及法律法规组织施工。
3.2甲方负责提供乙方办理项目施工手续所需的甲方证照及文件资料。乙方负责工程的投标设计和施工设计。但是所设计的图纸须经甲方审核盖章方有效。
3.3工程中标后，以甲方批准组建的“XXX公司项目经理部”的名义组织项目管理、施工。乙方负责项目经理部工作的具体运行(在甲方收到业主工程中标令后乙方应立即按照中标令要求组织施工)
3.4乙方应确保项目的工期、质量、安全、文明施工等均达到或超过与业主主合同的要求，甲方监督工期、质量、安全、文明施工等管理工作。
3.5乙方提出项目经理部组建方案和项目管理人员名单上报甲方审批后实施，乙方的项目管理人员应具备相应的资质资格或合法的上岗资格，主要管理人员名单报甲方审核后由甲方正式任命。
3.6按甲方的要求向甲方总部报送各项生产经营报表及相关资料，乙方按照政府部门的相关规定，办理工程项目竣工资料存档工作，竣工资料的制作费由乙方承担，并在项目竣工后确保提交完整的竣工资料。
3.7项目的管理按照国家及项目所在地的有关法律、法规和项目所在地施工现场有关规定执行。
3.8项目分包商按照国家及项目所在地主管部门的规定，并及时到项目所在地主管部门备案。
3.9项目的物资供应商应选择合法、合格的物资供应商。
4、风险管理
4.1乙方认可并承担工程的一切风险，包括但不限于工程的投标报价金额、主合同的约定、履约风险等。
4.2工程由乙方独立组织施工并承担一切履约、经营风险(含施工、资金、担保、垫资、质量保证金、履约担保、保修金、对发包人或总包人等第三方的违约金、损失赔偿金、安全事故损失及赔偿金、政府部门征收的罚款等)。
4.3乙方对项目经理部全部对外经营行为及乙方所有人员的行为负完全独立、直接的法律责任;对外发生的全部债务和责任由乙方自行负担。不得以任何形式或理由使甲方受到纠纷、诉讼、仲裁，赔偿等等，因纠纷、诉讼或仲裁的原因导致应收工程款被强行划走或其它损失，由此导致的甲方任何损失，乙方承担所有责任和赔偿。
4.4如工程需办理履约保函、预付款保函，则乙方按主合同约定向甲方支付办理所需资金(资金数额按照工程招标文件要求)，甲方负责办理。
如工程甲方以其它方式(如担保)得到业主拨付的工程预付款，则乙方将此笔工程预付款存于甲方公司账户上，作为乙方对甲方的履约保证金。
甲方有权在乙方对工程无法履约(包括履行甲方与业主主合同、甲乙双方的相关协议、乙方与相关材料商、乙方与相关分包人等的合同)或因乙方原因造成甲方损失时部分或全部扣除以上所提及的履约保证金作为罚金并弥补甲方损失。履约保证金期限为工程开工直至履约完毕。
4.5乙方应为参加施工和管理的人员投保，对施工人员开展安全教育和法制教育，如有违反当地法令、法规的行为，由此产生的一切经济损失和后果由乙方负责。
5.1乙方根据业主要求到甲方申请开据工程款发票，同时提交甲方对等费率的税金支票或现金，所有工程款必须汇入甲方指定的银行账户，甲方确认工程款到账后，甲方从收到的工程款中扣除管理费和营业税及政府要求上缴的其它税费、双方约定的有关费用、扣款(如有)之后(前述对等费率税金支票或现金，同比返还)，在乙方提供相应额度合格的成本发票后，剩余款项由乙方支配使用，但需执行甲方公司的有关财务管理规定，乙方使用款项时需提供满足甲方合同管理、财务管理要求的相关手续。
5.2如果发生质量、安全事故、发包人或总包人索赔、分包人索赔、政府部门罚款等情形，均由乙方承担，甲方有权从向乙方(项目经理部)的拨款中扣除相关的罚款及甲方处理事项所花费的费用。
5.3乙方必须保证工程款专款专用，不得挪作他用。
5.4项目所需银行信贷证明、担保函等由甲方办理，所需手续费用由乙方承担。
5.5在会计核算上，项目经理部财务负责资金的日常使用和核算管理，甲方财务部对项目经理部财务的核算进行监督、检查、审计。
5.6项目经理部应按甲方总部财务管理要求，定期向甲方报送财务报表，财会人员应具备相应的上岗资格。
5.7乙方项目人员的工资、福利及社会保险等全部费用由乙方支付。
5.8项目现场整体布置、施工设备标识、临时设施与办公设备、用品均要符合甲方CI标准要求，所发生的费用由乙方承担。
6.1甲方及时向项目经理部下发甲方在工程项目实施过程中要求的项目管理方面的文件。
6.2乙方确保使项目具有完整的文件资料并及时上报甲方。
7、保修
工程竣工验收后，由乙方负责保修，乙方负责合同保修期内的职责义务，保修费用由乙方承担。
8、本协议的终止
项目质保期到期截止。如果乙方不能全面履行双方所签订协议中规定的责任和义务，并且双方对此问题不能达成解决的协议，甲方有权终止与乙方的合作关系并不做任何补偿，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方实际经济损失并扣除乙方履约保证金。
9、补充变更
甲、乙双方将针对项目的具体情况，在工程中标后就具体事宜签订工程承包协议及补充协议书，作为本协议的补充或变更。
10、本协议书与业主合同文件的关系
甲、乙双方的合作期限暂定为工程的全部实施过程，合作关系的继续以业主合同文件的存续为前提，依据与业主合同的内容及履约情况，双方的合作关系及内容也视具体情况进行调整。
11、保密遵守
除非获得双方的书面同意，任何一方不得把本协议的内容透露给第三方。
12、争议的解决
本协议书履行过程中，甲、乙双方发生争执，应通过友好协商方式予以解决。如任何一方发出书面的要求协商函件后双方无法达成协议，则任何一方有权向北京仲裁委员会申请仲裁解决。
13、份数
本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
14、生效
本协议自签订之日起生效。
15、其它
乙方代表中的任何一人，在工程的实施过程中与甲方签订的任何文件、办理的任何事宜，包括财务方面的事宜，均视为得到甲、乙双方的认可。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了挂靠承包经营合同的人还看了：
1.挂靠经营合同范本
2.合作承包经营合同
5.建筑挂靠合同范本
6.合作承包经营合同
