私人住宅施工合同样本(2)
三、室内水电安装工程：
1、雨水及污水排水管道采用“联塑”牌DN110PVC-U排水管。
2、生活给水管采用“联塑”牌PPR冷水管，热水管采用联塑”牌PPR热水管，热熔焊接;卫生间包括洗手盘冷热龙头及淋浴冷热龙头、洁具、洗手盘等;供热方式为集中供热，水龙头热水器由甲方采购，乙方配合管路(冷、热水管)及线路(由三层配电箱独立布置一组6mm2电线)安装到位。
四、电气照明插座系统及防雷系统
1、防雷系统：屋面做避雷带经柱筋引下，首层室外四角做接地极，屋面层及基础层外围梁利用不少于2条主筋焊接联结形成环网，接地极采用镀锌角铁插入地壤层2m。
2、电气照明：电线采用单肢双塑国标电线，为PCV电线套管暗敷，首层设置总配电箱，每层设置分配电箱，其中照明、插座分别采用2.5mm2电线，空调插座采用4mm2电线、厨房插座采用4mm2电线;楼梯及房间照明开关均采用单开关，灯具均采用LED灯具，其中茶艺室、客厅、餐厅采用安装光管40W一支，走道、楼梯、卫生间、衣帽间均采用Φ300半圆吸顶灯，如甲方另行要求安装装饰灯具由甲方另行购买，乙方配合安装。
第四条 建筑单价
甲、乙双方约定按投影面积(即建筑物外围水平影水面积)单价人民币大写：____仟____佰____拾____元整(￥：_______________元整)一次性大包干，该价格不随市场材料、人工价格变动等因素调整。
本工程水平影水面积暂按315平方米计算，即工程暂定总造价人民币大写：____仟____佰____拾____元整(￥：_______________元整)工程竣工并
经验收合格后按实际水平影水面积结算。
第五条 付款方式
一、本合同签订后，乙方进场开始施工三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：_____________元整)作为工程备料款。
二、乙方完成基础层施工三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：_____________元整)作为工程进度款。
三、乙方完成至首层楼面主体结构三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：____________元整)作为工程进度款。
四、乙方完成至二层楼面主体结构三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：____________元整)作为工程进度款。
五、乙方完成至顶层楼面主体结构三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：____________元整)作为工程进度款。
六、乙方外墙抹灰完成时，内墙批荡完成三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：____________元整)作为工程进度款。
七、室内瓷片、地面地板砖、外墙砖完成三天内甲方向乙方支付人民币大写：________万元整(￥：____________元整)作为工程进度款。
八、乙方工程全部完工并经甲方验收合格日计七天内进行竣工结算并支付至总工程竣工结算价的97%作为验收款。
九、竣工结算价的3%作为工程保修金(保修期为一年，自竣工验收合格日起计)，保修期满后七天内甲方无息返还给乙方。
第六条 合同工期
开工日期：______年___月___日
竣工日期：______年___月___日
合同工期总日历天数______天
第七条 质量标准
工程质量标准：
工程必须严格按图纸设计施工，甲、乙双方不得随意改变图纸设计，未经甲乙方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，如有发现使用劣质材料的，甲方有权要求该批材料全部退场不得用于本工程，已施工部分全部返工重做，并拒付工程款，直至整改合格。
乙方在施工过程中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能弯曲，要做到表面平整，角度要分明，美观，不漏水。
第八条 其它
一、甲方负责施工前场地平整，提供水、电，乙方负责接至满足施工要求的位置，施工期间的水费、电费均由乙方负责。
二、乙方按照合同及施工图纸要求包工包料自行组织施工，施工期间必须做到安全生产、安全施工，要有足够的安全保障机制和措施;甲方要求乙方必须为施工现场人员购买人身意外伤割险，保险费由甲方支付;乙方必须做好临边洞口安全防护，进入施工现场必须佩戴安全帽，危险作业时必须正确使用合格、适用的个人安全防护用品;若乙方及现场施工人员出现安全事故，由乙方完全承担由此发生的法律及经济责任，甲方全力协助乙方做好安全生产措施和有效。
三、甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款。
四、工程按合同约定全部完成施工后三天内乙方会同甲方进行竣工验收，甲方发现的质量问题与乙方及第三方共同确认确为质量问题，乙方无条件整改合格。验收合格日起计七天内办理竣工结算并支付验收款。
五、保修期自竣工合格日起计一年，保修期间如发现质量问题乙方迅速到场返修，所发生的费用均由乙方负责;如乙方不履行保修义务，甲方可另行安排返修，所发生的费用由甲方自行在保修款中双倍扣除，乙方不得异议。(除自然灾害及人为损坏除外)，如因基础出现其它问题全部由甲方负责。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，如有一方违反以上任何条款，造成对方损失，要赔偿对方一切损失。合同未尽事宜甲乙双方另行商定。
发包人： 承包人
身份证号码： 身份证号码：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
私人住宅施工合同范文三
发包方( 村 组建房户)： (以下简称甲方) 承包方(建筑工匠资质证书编号 ) (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程建筑面积 ㎡。
二、工程开工前，甲方必须做好施工现场的三通一平，提供一套完整的施工图纸。
三、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期 天(日历 天)，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。施工过程中如遇有特殊情况经甲乙双方协商后工期顺延。
四、乙方在施工前必须经领导小组到场验收后方可施工。
五、乙方必须严格按图纸施工，开工前由甲方进行设计交底或会审，乙方在施工中发现设计错误和不合理的地方应提前通告甲方，由甲方联系设计后出具变更通知。
六、甲方提供的所有建筑材料必须质量合格，否则乙方有权拒绝使用，主要建筑材料也必须具备质量合格书，所有材料均运送至施工现场。乙方自行采购的材料也必须达到本条规定的质量标准，乙方在施工中如发生质量事故，建造房屋墙体(屋面不渗不漏、墙体要求平整，墙体通角)对乙方不到位的地方，应及时报告甲方并积极采取补救措施，也可邀请设计、领导小组共同研究处理。
七、工程自竣工之日起按规定由乙方对工程实行保修。
八、工程付款详情方式：
1、包清工总工资 元，基础做好付 元，底层做好付 元，二层做好付 元，三层做好付 元，顶层完工后付 元，粉刷合格后付现金 元，剩余 元作为保证订金。
2、如在施工过程中发生质量事故由乙方自负。
九、工程施工过程中安全生产工作由乙方全权自负，甲方不负安全伤亡事故的任何经济、法律责任，但甲方必须给乙方参加建筑保险，乙方负责自己施工内的一切责任事故。
十、本合同一式 份，甲、乙双方、领导小组各执一份。
十一、本合同一经双方签字生效后双方共同遵守，任何一方都不得违反。如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成可以向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
十二、未尽事宜，甲、乙双方可协商解决或签订补充条款。
甲方(建房户) (签章)
乙方(村镇工匠) (签章)
年 月 日
看了私人住宅施工合同的人还看了：
