钢结构清包工合同_钢结构清包工合同样本

　　钢结构清包现象在我国建筑行业很常见。那么钢结构清包工合同又是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的钢结构清包工合同范文，感谢您的欣赏。

　　钢结构清包工合同范文篇一

　　建设单位(以下称甲方)：

　　施工单位(以下称乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

　　第1条 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程面积：约 平方米，按实际面积为准。

　　1.4 工程内容：钢结构及维护部分的安装

　　1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 )

　　开工日期： 年 月 号

　　竣工日期： 年 月 号

　　总日历日期： 实际施工 个日历天

　　质量要求：安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 要求。

　　合同价款： 价款的计算按 /平方米，约 平方米，结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。

　　第2条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。

　　第3条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

　　第4条 检查和返工 在工程竣工前5天，乙方应通知

　　甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。

　　第5条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

　　第6条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付

　　(1)乙方进入工地支付生活费。

　　(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

　　(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;

　　(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;

　　(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

　　第7条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：

　　1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

　　2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

　　第8条 违约 如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

　　第9条 安全施工和文明施工

　　乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

　　乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

　　第10条 不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

　　第11条 合同的生效和终止

　　本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

　　第12条 合同份数

　　本合同正本一式二份，双方各执一份。

　　本合同副本一式四份，双方各执二份。

　　甲方(盖章) 地址： 法定代表人

　　日期 乙方(盖章)地址： 法定代表人 日期

　　钢结构清包工合同范文篇二

　　发包人(甲方)：

　　地 址 ：

　　承包人(乙方)：

　　家 庭 住 址：

　　乙方身份证号：

　　为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1. 工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程

　　2. 工程地点：四川南充高坪区

　　3. 分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。

　　4. 工 期： 年 月 日至 年 月 日即是 日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。

　　5. 合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币 万 元(大写： )，不随人工费的调整而增减。

　　二、分包方式及说明：

　　1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。

　　2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。

　　3.乙方指派 为代表，负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派 为工地代表，负责现场施工管理。指派 负责工程质量，负责现场安全。以上人员应出具相关身份证明。

　　三、付款方式及说明：

　　为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：

　　1、钢桁架安装完成(钢柱、桁架梁安装完成)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的20% 万元;

　　2、屋面次梁安装完成(上、下弦次梁、支撑系统、钢天沟等)且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30% 万元;

　　3、屋面、墙面维护系统安装完成且验收合格，7日内甲方应支付乙方工程总造价的30%， 万元;

　　4、剩余款项待该工程完工后，经由建设单位、总包单位、监理单位进行验收合格后，7日内甲方应支付乙方工程总造价的17% 万元;

　　5、剩余3%的工程款作为本工程的质保金，待一年后如无质量问题，甲方应无息全额支付给乙方 万元;

　　四、质量要求

　　本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。

　　2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。

　　3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等)，组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。

　　4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。

　　5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员，如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例，处以每人每次 元罚款。

　　6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。

　　7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

　　8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。

>>>下一页更多精彩“钢结构清包工合同”