人工挖孔桩合同样本(4)
第八条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方现场代表确认，工期相应顺延。
因战争、动乱、自然灾害或非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;设计变更;
乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时; ● 甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2 非因上述原因造成未按合同工期(包括协议约定可顺延的工期)完工的，双方约定：工期每延迟一天，乙方支付违约罚款2000第九条 文明施工
9.1 乙方应严格按行业相应标准施工，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2 乙方应向其工人提供符合标准的施工条件，乙方自行提供现场食宿条件，并承担其费用。
9.3 乙方必须服从甲方及上级单位的管理，如因乙方原因导致上级单位做出的处罚，乙方承担其经济责任和其它责任。
第十条 材料机具供应
10.1 本工程甲方不提供机械设;
乙方自备的工具为： 与本项工作相应的中小型机械及工具、用具均由乙方提供。 乙方提供的中小型机械及工具必须符合国家相关安全标准，进入施工现场须向甲方 提供相关的机械设备的合格证及检验报告，经甲方检查验收后方可使用。
双方确认防护用具：个人防护用具和劳保用品等由乙方承担，个人防护用具和劳保用品必须符合国家相关安全标准，进入施工现场的个人防护用具和劳保用品须经甲方 检查验收后方可使用。
10.2本协议甲方提供的材料为锁口及护壁用砂石、水泥，费用由甲方承担;爆破产品由甲方提供，其费用由乙方承担。
10.3 甲方提供施工用电的主线(主线没假设开通时，乙方自备发电机施工)，二级配电箱及以下元。配电箱、电线、开关等由乙方自行提供并承担其费用，电费由乙方承担其费用。
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。
第十二条 甲方的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责于提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查乙方编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反协议约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方进行整改。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程甲方施工代表负责日常施工的管理、协调工作。甲方代表现场签认用工、办理洽商变更手续的职权。
12.9 在任何情况下,如果甲方认为乙方的管理人员不能胜任工作,有权要求乙方进行更换;乙方必须在收到甲方通知之日起 3日内进行更换，否则甲方有权对乙方进行经济处罚。
第十三条 乙方的权利和义务
13.1 乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体和技术水平，工人年龄不得低于18岁，不得超过60岁。
13.2乙方需将其作业人员登记造册(需填写姓名、性别、年龄籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本协议附件。
13.3在施工过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不得随意变更备案人员，人员变动率小于服从甲方的统筹安排统一调动。
13.4当甲方因事故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。乙方在施工过程中发生质量问题应无条件返工，直至合格为止，并承担由此引起的一切经济损失。
13.5乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品，半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。
13.6乙方应对作业人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场的各项管理规定，对其工人提供防护用具及劳保用品。
13.7 乙方确定为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14.1 甲方违约责任
14.1.1 由于甲方原因造成停工、窝工时，乙方应最大能力安排人员工作，停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行协议时，双方协商后可提前终止协议。
14.2 乙方违约责任
14.2.1 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量达不到验收标准时，甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量80%对乙方进行结算(其中未达到验收标准的工程甲方将不予结算)，其余一切损失由乙方自行承担。
14.2.2因乙方原因造成本工程阶段工期目标未能完成，造成甲方工期延误，甲方将对乙方处以罚款,同时甲方可以终止协议，并要求乙方在 2 日内退出施工现场，乙方应当无条件退出施工现场。甲方只按已完成工程量对乙方进行结算。
14.2.3 乙方未按甲方选定的施工队伍及人数进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负)，并书面通知乙方，直至终止协议。
14.2.4因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担，并承担由此给甲方造成的经济损失。
第十五条
15.1.1乙方必须按照国家相关规定向其雇佣的施工人员发放劳务费，不得拖欠工人工资，甲方有权对乙方发放劳务费进行必要的监督。
15.1.2乙方与其雇佣的施工人员因劳务费发生纠纷时, 乙方必须积极的给予协调解决问题,如因乙方协调处理不及时而导致其雇佣的施工人员向甲方书面投诉两次以上, 甲方将按施工人员的书面诉求进行处理，乙方将无条件同意该处理意见并执行，如不执行甲方将按处理意见从乙方工程款中扣除。
第十六条 合同争议的解决
在履行本合同过程中，双方发生争议时，应进行协商，协商不成，涉及劳动法调整范围的，向甲方上级主管部门“劳动争议调解委员会”申请调解，如调解不成的，向主管部门所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;涉及工程质量、安全、计量等不属于劳动法调整范围的，先向甲方上级主管部门“内部经济合同纠纷调解委员会”申请调解，调解不成的，交由法院审理.
第十七条
本协议未尽事宜，经双方协商再作补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十八条
本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方壹份。
甲方单位名称(签章)： 乙方单位名称(签章)：
甲方代表： 乙方代表：
甲方委托代理人： 乙方委托代理人：
身份证号： 身份证号：
地 址： 地 址： 电 话： 电 话：
签订地点： 协议订立时间： 年 月 日
粘贴身份证(乙方)：
看了人工挖孔桩合同的人还看了：
