学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

自来水施工合同范本(2)

翠梅分享

  2、乙方:

  (1)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量;

  (2)乙方自行承担一切税费;

  (3)乙方在施工过程中所用主要建材质量及采购过程接受甲方监督,工程质量必须符合国家规范要求;

  (4)乙方必须按照国家规范的要求,认真履行回访义务,承担工程质量终身责任,保修期按《建设工程质量管理规定》执行;

  (5)完工后做好场地清理工作;

  (6)提供竣工验收技术资料,参加竣工验收;

  (7)在合同规定的回访期内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿维修;

  (8)安全施工,防火、防盗以及事故的全部责任。

  第十一条 工程款结算

  1、工程竣工验收前,做好施工范围内的场地清理及工程的养护,当工程具备验收的条件下,乙方即可向甲方提交工程验收申请报告,并附完工资料一式八份:

  2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;

  3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;

  4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。

  5、本合同造价结算方式:按实际发生工程量结算。

  第十二条 工程款支付方式

  1、工程款支付方式:银行转账。

  2、工程预付款:本工程平时不预付工程款,工程进度达50%可全额退还履约保证金

  〔本工程履约保证金XXXX元(¥XXX元),系投标保证金自动转为工程履约保证金〕。

  3、、付款期限:经工程主管部门验收合格,上级拨付的工程款到下庄亭村集体户头的实际金额可付至总工程造价的80%;其余工程款经审计后,留足5%的质量保修金一次性付清。

  4、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。

  第十三条 违约责任

  乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。

  第十四条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向 XXXX 人民法院起诉。

  第十五条 工程保修

  工程竣工验收后,甲方在乙方工程总价款中扣下 5 %的工程款作为工程保修金,保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题,则由乙方无条件及时进行返修,费用自理,保修期满,工程运行正常,无质量问题,甲方一次性退还乙方工程保修金(不计息)。

  第十六条 附则

  1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》有关规定协调解决。

  2、合同附件:施工图纸、施工方案、技术要求等。上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  3、本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程款,回访期满后自然终止,如有违约,给对方造成的经济损失,由违约方承担赔偿责任。

  4、本合同一式三份,具有同等法律效力。

  发包人:(公章) 承包人:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  XXXX年X月X日

  自来水施工合同范文三

  甲方:

  乙方:

  Xxxxxxx工程拟在近期开工。为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移,施工完毕后按规定划位置回迁。甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本管道工程安装施工事项经协商一致,订立本施工合同。经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

  一、 工程地点范围:

  二、 工程内容: 给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。

  三、 材料供应

  本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。 乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

  四、 费用及结算方式:

  根据乙方报送的工程预算,经双方协商本工程造价暂定为人民币(大写): 元整。工程价款按审定的预算价款一次性包干。

  五、 工程期限

  合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。

  双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  六、 付款方式:

  本工程全部费用按甲方审定的预算价款一次性付直接支付给乙方。

  七、 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  八、 双方权利、义务

  甲方:

  (1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)、负责按照本给水管道改管及移装工程要求提供相关的市政工程技术资料;

  (3)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;

  (4)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;

  (5)、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  (6)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.

  乙方:

  (1)、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;

  (3)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;

  (4)、工程质量符合国家规定,承担工程质量的全部责任;

  (5)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失,由乙方依法承担全部责任;

  (6)、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;

  (7)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定,做好施工现场的文明施工管理工作;

  (8)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;

  (9)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  九、违约责任

  (1)、甲方须按按合同支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

  (2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项_________%的的罚款。

  (3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  十、保密

  一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  十一、补充与变更

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  十二、不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  十三、争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  十四、其它

  (一)本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  (二)合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  签约代表人:

  经办人:

  签约代表人: 单位帐号: 联系电话: 签订日期:

 

 看了自来水施工合同的人还看了:

1.自来水管理承包合同

2.水利工程建设合同书模板

3.乡镇自来水承包合同范本

4.供水设备安装合同范本(2)

5.建筑水电承包合同范本

1442060