学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

电力工程施工合同模板(2)

翠梅分享

  第二条 承包方式

  总承包方式

  第三条 工程质量与技术要求

  一、工程质量:满足设计要求,符合验收规范,按国家质量评定标准,质量等级为优良。

  二、技术要求:

  1、乙方所采购的材料设备,必须为全新合格产品,必须提供出厂合格证,产品说明书和有关的技术参数,并通过供电局认可。

  2、所有材料及设备必须作好接地设施,防腐处理,醒目的标识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。

  3、油浸式变压器采用湖南通用变压器厂,一台高压XGN12环网柜,低压采用GGD:一台多功能进线柜(1000A)、一台补偿柜(200KFα)、两台出线柜(600A)8个出线回路。

  第四条 承包价格及竣工结算

  依据承包范围和施工内容(工程质量与技术要求),合同总价确定为: 肆拾贰万元整 全部包干。

  上述合同总价包括:人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金(普通发票)以及其他有关等全部工程费用,一次包干,不发生签证,结算时不作任何调整。

  第五条 工程款

  付款方式:第一次预付工程款 20% ,第二次,设备安装完毕付 30% ,验收合格至送电后一次付清。

  第六条 工期

  工期 60 个工作日,自签字盖章合同生效之日起计算起60个工作日送电。

  第七条 甲乙双方的责任、权利和义务

  一、甲方的责任、权利和义务:

  1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查。

  2、不定期召开碰头会议,了解、督促工程进度及相关问题,协助乙方排除施工中遇到的困难。

  3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑,乙方应如实告知。

  4、按合同约定支付工程款。

  5、组织有关人员进行竣工验收。

  二、乙方的责任、权利和义务:

  1、与相关部门协调,完成用电设计方案及施工设计,并报主管部门批准。

  2、接受甲方委托办理相关供电手续,并免收服务费。

  3、按时参加工程例会,执行工程例会的决议。不得以任何理由拖延工期。

  4、按施工及验收规范精心组织施工,保证工程质量,加快工程进度,接受甲方监督和检查。

  5、所有材料、设备须使用合格产品,并通过供电局认可后才能使用,否则,返工费自理,并接受工期延误处罚。

  6、施工过程中,发生工伤及安全事故,乙方自己承担责任和费用。

  7、组织供电部门及时进行交工验收,并确保验收合格。

  8、因乙方工程存在质量问题,安全隐患或标识不清楚、醒目,造成他人安全事故的,责任自负,费用自担。

  9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。

  第八条 保修

  一、保修期限:壹年。从交工验收之日起计算。

  二、保修范围:结算价款涵盖的全部项目。

  维修原则:乙方接到甲方通知4小时内上门维修,非乙方工程质量原因损坏,乙方只收取人工费,材料费,属于施工质量或使用材质不当,无偿维修或更换,乙方接到通知4小时内不派人维修,甲方可另找其他专业人员维修,发生的各种费用由乙方承担。

  第九条 违约、处罚和争议

  一、违约:

  甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。违约给对方造成损失的,除按实赔偿外,另外处以合同价10%的罚款,归守约方所得。甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁约,毁约给对方造成损失的,除按实赔偿外,另外处以合同价25%罚款,归守约方所得。

  二、处罚:

  1、乙方不得将该工程擅自转包的,一经查实乙方将该工程擅自转包,即按违约处理。

  2、竣工验收时,发现乙方使用的主付材料,设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符,根据实际情况,总结算总价下浮1-10%。

  三、争议:

  甲乙双方发生争执时,友好协商解决,协商不成的,直接向甲方所在地人民法院起诉。

  第十条 其他

  未尽事宜,双方协商解决,本合同一式四份,甲乙双方各两份,双方签字盖章后生效。

  甲方代表: 乙方代表:

  (盖章) (盖章)

  年月日:

  电力工程施工合同范文三

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。

  一、工程概况

  工程名称:星宿乡龙山村2012年(二期)农村安全饮水工程电力部分

  工程地点:星宿乡龙山村阳箐组

  二、施工方式:包工包料

  三、工程质量及要求:

  1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准

  2、本工程中所需的材料、部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合现行国家标准,如乙方所使用材料不符合电力部门要求,乙方承担全部责任。

  四、工程价款及支付方式

  1、工程总价:玖万肆仟圆整(¥94000.00元)

  2、合同生效后,甲方一次性支付乙方陆万元作为预付工程款,剩余叁万肆仟元,等工程完工后,供电部门验收合格后及通电后,一个月之内全部付清。

  五、工程验收

  1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收。

  2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施,所有一切相关费用由乙方全部负责。

  3、本工程质保期为一年,自工程竣工验收合格之日起计算。

  六、工程安全责任

  1、在施工过程中,乙方应进行安全施工教育,若发生一切安全事故,由乙方自行负责,与甲方无关。

  七、本合同双方签字盖手印后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  在场人:

  年月日:

  

看了电力工程施工合同的人还看了:

1.电力施工合同

2.标准电力施工合同

3.电力线路施工合同范本

4.电力施工合同范本

5.电力建设合同

1429705