场平施工合同(4)
十一、竣工验收与结算
21.竣工验收
当承包人完成了合同的全部工作内容，并对现场清理完毕以后，经监理工程师确认后向发包人提出竣工验收申请书。发包人有权组成一个自己认为合适的小组，按本招标文件技术要求对工程进行验收评定。如果检查证实已完工程符合合同条款的要求，那么，承包人提交竣工验收申请之日即作为竣工日期，同时也作为保修期的起始日期。如果验评中发现缺陷或发现未按合同施工，那么，应在纪要中注明，并责成承包人按合同要求整改、纠正，直至完善工程，验评合格。保修期从验评合格日期开始计算。
22.竣工结算
22.1在工程竣工验收前，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及调整内容(如果有)，进行工程竣工结算。
22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，发包人委托工程造价部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告，向承包人支付工程竣工结算价款。
22.3如承包人未能按约定的时间向发包人递交竣工结算报告或结算资料不完整，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付;发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
23.竣工资料
承包人在竣工验收前应提交伍套完整、准确的竣工资料(具体标准见甬城档【1998]16号)，若竣工资料不符合要求，则发包天有权扣罚合同总价的3‰的费用作为资料损失费。
24.质量保修
24.1本合同约定工程保修金为合同总价的5%。
24.2承包人要保证合同规定的工程无瑕疵，施工质量良好，全部工程使用时要达到预期的目的。自验收合格之日起，维修保修期为一年，如果在这期间发现质量问题，承包人应在收到通知之后的7天内进行修理和完善，否则，发包人代为修理，费用由承包人负担。在场地土建基础及道路施工过程中，若发生因塘渣粒径过大或压实度末达到要求等其它质量问题而发生的费用由承包人负担，并从工程余款或质量保修金中扣除。
十二、违约、索赔
25.1合同成立后5天内承包人应向发包人提供合同总价的10%的履约保证金，工程竣工验收合格后10天内返还(无息)。
25.2.1工程质量末达到一次验收合格则扣罚总合同价的3%作为处罚;工期延误费按5000元/天计算扣罚(限额为合同总价的6%)。 25.2.1承包人应安全文明施工，如发生严重质量事故或不文明施工则 扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.2承包人项目经理及主要施工管理人员的到位率应在90%以上， 如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.3承包人应在开工后的15天内将主要施工机械设备运到场，未经 发包人同意不得将机械设备运出现场，如违约则扣罚合同总价的1%作为处罚。
25.2.4承包人应在竣工验收前向发包人报送结算报告及结算资料，如违约则罚合同总价的1%作为处罚。
25.3承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约而给发包人造成的损失。 25.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
25.5承包人保证在合同有效期内履行招标文件、合同及其它会议纪要、联系单等中规定的各项条款，并保证按文件规定的要求，保质、保量、按期履行完合同。如在合同有效期内未能有效执行合同规定的条款，愿意接受发包人行使合同规定的权利，包括接受违约而罚没全部工程质量、工期履约保证金和逾期违约罚款。
26.索赔
26.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
26.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能得到合同价款，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
26.2.1索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知;
26.2.2发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
26.2.3监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据; 26.2.4监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;
26.2.5当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向监理工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与26.2.3、26.2.4规定相同。
26.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按26.2款确定的时限向承包人提出索赔。
十三、其它
27.工程分包
27.1本工程承包人不得私自转包，否则发包人有权采取措施直到终止合同，由此产生的一切后果由承包人承担。
27.2未经发包人许可，承包人不得将山体爆破的塘渣以任何形式用于其他工程或擅自随处倾倒，否则发包人有权从承包人的履约保证金中索取赔偿。
28.解除合同
在不影响发包人取得误期罚款和赔偿权力的条件下，遇到下列情况之一，发包人有权解除合同：
28.1承包人将整个或部分合同转让给他人;
28.2承包人延期开工，或施工很慢，虽然书面提醒，发包人仍认为不可能按期完成合同内容;
28.3承包入停工l 5天以上，停工理由不被发包人接受; 28.4承包人撤离工地，或放弃工程，或证明他没有施工，或被证明施工混乱，而又不可能达到完善施工;
28.5承包人对合同的执行严重敷衍了事，或忽视履行合同实质性义务，或无理取闹不服管理，而且书面要求其改正之日起七天内仍无动于衷。
28.6对解除合同，发包人以备忘录形式通知承包人即可，无须诉诸司法和采取其它措施。
28.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工程价款。
28.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
29.保险
29.1承包人必须为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，由承包人支付保险费用。
29.2对爆破现场周围的财产实行必要的保险，由承包人支付保险费用。
29.3事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
30.合同生效与终止
30.1本合同协议书经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格，保修期满并由监理工程师发给《缺陷责任终止证书》后失效。
30.2合同的权利、义务终止后，双方应当遵循诚实、信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
31.合同份数
本合同壹拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。
十四、仲裁
本合同协议书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成时，双方同意由 调解。如调解不成，双方同志由 仲裁。如未能达成仲裁协议，可向人民法院起诉。
十五、合同生效
其它未尽事宜，双方协商解决。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字之日起合同生效。
发包人：(签章) 承包人：(签章)
住所： 住所：
法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)
或委托授权人： 或委托授权人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
看了场平施工合同的人还看了：
1.场地平整合同
5.平整承包合同
