室内装饰装修工程施工合同范本(2)
第十一条 违约责任
11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。
11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。
11.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________
12.1 由当事人双方协商解决;
12.2 由有关部门调解;
12.3 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。
(1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。
(2) 依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 几项具体规定
13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。(如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担)
13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。
13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分
第十四条 其他约定事项：__________________________________________________________。
第十五条 附 则
15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。
15.3 本合同签订后工程不得转包。
15.4 本合同一式______份，双方各执______份。
发包人(签字)： 承包人(盖章)：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
室内装饰装修工程施工合同范文三
甲方：
乙方：
兹因甲方愿将 室内外装饰工程发包给乙方施工，为明确双方的责任，保质保量完成整体工程的施工，特订协议如下：
一. 工程名称：
二. 工程地点：
三. 工程内容：见附表
四. 承包方式：包清工
五. 工程量计算：竣工现场实物测量
六. 承包价款：
七. 工期：自 年 月 日起至 年 月 日止，工程期 天。
八. 质量：乙方应严格按照国家有关施工规范施工，每一项工程均达到优良标准：严格按图施工，不得擅自变更图纸，对不符合质量要求或图纸要求的部位，必须返工重作，由此造成的 人工、材料、工程延误期的损失均由乙方承担：甲方则按照国家《建筑装饰工程施工验收标准》进行工程验收及本行业施工验收标准惯例验收。
九. 材料的领用：乙方应指派专人持工地主管工程及甲方工程监理鉴发的领料单到库管处领取材料，并合理的裁切搭配使用，精确计算计划用料，将消耗量降至最低点，严格按材料限额领用办法执行。
十. 工程阶款支付与结算
1. 工程进度款按下表支付：
在无质量问题的情况下，由甲方工程监理签发工程进度款申请表，附工程量计算清单及质量评定意见，工程部经理钳子后财务付款。
2. 变更工程支付进度款或结算时，必须附带甲方签发的变更单，否则不予结算。
3. 返工重作项目结算时，必须要有返工的原因负责及项目经理的处理意见，否则不予结算。
4. 当工程全部完工，整体工程竣工验收无质量问题现场工程临理、工程部、施工工长(乙方)三方进行现场测量工程量，严格按要求填报全部工程量结算表(按表格要求相关人员及内容签完后)报预算部审核，工程量结算单，主管经理、总经理签字后，报财务支付清算工程款95%，扣留5%余款作质保金，一年后无质量问题一次付清。
十一、奖罚
本工程质量要求为优良，质量达到要求不奖不罚，达不到或部分达不到要求罚结算总价的0.5%—2%，工期提前或逾期一天奖或罚结算的1%—2%。
十二、安全
乙方必须严格按照国家相关专业的安全操作规程施工，施工现场严禁烟火，如需明火操作的项目，必须经甲方工程监理同意，在有防护措施的条件下，方可施工，施工过程中出现的一切安全责任有乙方负责。
十三、其他
1、 乙方应遵守施工现场的一切规章制度，服从甲方的安排。
2、 乙方对施工现场必须保持整洁，保护好现场成品，造成损失或污染一切责任由乙方承担。
3、 参加施工的所有人员必须穿公司统一服装，挂牌施工。
4、 见方按时(或按期)支付乙方的分项工程费用。
5、 各个施工队施工不服从甲方管理或因结算问题有威胁打骂管理人员现象者，一律不予结算，甚至追究相关责任。
6、 各施工队必须做到工完场清，若不清理，监理可安排他人代清，一切费用由相关施工对承担，决算是扣减。
7、 乙方已施工，但甲方监理认为乙方无施工能力，达不到质量要求不能确保工期，与甲方配合不利，甲方负责人有权责令停工直至清理出施工现场。本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份
甲方： 代表：
乙方：
代表：
年 月 日
看了室内装饰装修工程施工合同的人还看了：
