室内装饰施工合同书范本(2)

翠梅分享 2016-09-05 10:17:12

　　室内装饰施工合同书范文三

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方有因需要装修，经与乙方协商和实地考察，决定委托乙方进行设计及施工，并根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，双方在本着平等、自愿的基础上，就本装饰装修工程的有关事宜，订立如下合同：

　　一、施工内容、做法、主材及造价，见附页。

　　施工工程总造价为(大写)税前价。

　　二、施工日期：

　　1、自共天。

　　2、安装灯具、洁具、及卫生清理不在此工期范围内。

　　3、对以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期顺延：

　　(1)设计工程量变化或变更。

　　(2)停水停电及非双方原因。

　　(3)经甲方同意的其它原因。

　　三、材料及施工质量标准：

　　根据中华人民共和国《装饰工程施工及验收规范》的中级标准执行。

　　四、工程验收及付款方式：

　　1、双方均具有监察权。为充分保证质量合格直至完工，甲方应分阶段在两日内对乙方完工部分进行验收。

　　2、甲方分阶段验收并付乙方工程费用。具体内容如下：

　　(1)合同签定后甲方应付总造价的百分之六十即_________________元作材料款、工费及搬运费(主材除外)。

　　(2)工程木制品基本完工后甲方应付总造价的百分之三十八即______________元。

　　(3)工程竣工验收合格后甲方应付总造价的百分之二即________元。(有工人代收)

　　3、甲方付款时，乙方应出具经公司签章的正式收据，付款即为验收合格。

　　4、甲方若无故不签收《验收单》或不付乙方阶段款，即视为甲方自动放弃合同权利，所有责任有甲方负责。

　　5、工程竣工没验收，没结清尾款，乙方负责现场的一切设施和工程成品的保护。

　　五、其它规定：

　　1、因工程施工产生的垃圾，有乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定地点,费用有甲方支付。

　　2、甲方工作：

　　(1) 开工前两天，为乙方创造施工条件，包括：搬清室内家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则，乙方不负责室内物品的搬动：

　　(2) 提供施工期间的水源电源，并支付水电费：

　　(3) 负责施工队与邻里的关系：

　　(4) 不拆除室内的承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线负责到相应的部门办理手续，并交纳各种费用及物业押金：

　　(5) 施工期间甲方如需使用该居室，由甲方负责现场的保卫及消防等项工作：

　　3、甲方负责材料：

　　灯具、洁具、水电暖材料、玻璃、铁艺、门锁、轨道、布艺、五金件、合页、及地面主材：

　　4、乙方工作：

　　(1)严格执行安全施工、操作规范及质量标准按工期完成工程：

　　(2)严格执行本市有关施工现场的规定，不得扰民及污染环境：

　　(3)保护好原居室的家具和陈设，保证室内上下水管道的畅通：

　　六、违约责任：

　　1、因甲方原因(未完成准备工作或未办理相关手续、没协调好邻里关系、材料供应不及时或未及时验收未按阶段付款，合同签定后因各种原因对造价又有异议)造成延期或工程停工、窝工造成的损失，每停工、窝工一天甲方按工程总造价的百分之三付给乙方误工费：一星期后，乙方撤场：由甲方负责因此造成的一切后果和责任：由乙方逾期完工，每逾期一天按总工费的百分之一付甲方违约金：

　　2、阶段验收时，双方对质量发生争议，应协商解决，协商不成，申请有装饰协会部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证费用由乙方负责，并由乙方负责施工修正，必须达到合同约定的标准但甲方不得以此退约,若同一项目连续修正三次仍未达到合同约定的标准，甲方有权终止合同，乙方负责因此造成的损失：经认证工程质量符合合同约定的标准，认证费用及由此引起的乙方停工和其它损失有甲方负责：

　　3、施工内容、设计必须与所签合同施工内容、设计一致，甲方变更施工内容、设计或另有质量要求，必须与乙方签定《施工变更协议》，乙方方能组织施工。如果甲方私自与施工人员更改施工内容及原设计、做法或私下付款让施工人员购料施工，甲方应赔偿乙方一千元，并负责由此造成的一切后果和损失：

　　4、合同签定后，若中途退约，退约方应向对方按合同总造价的百分之十支付违约金，已造成材料和人工损失的，须按实际进行赔偿，并办理书面合同终止手续。

　　七、合同争议的解决方式：

　　双方发生争议协商不成时，按下列第

　　1、向双方当地仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向双方当地法院起诉。

　　八、附则：

　　1、本合同经甲方签字，乙方签字(盖章)后生效，双方须严格遵守。

　　2、本合同履行完后自动终止。

　　3、任何口头协议无效。

　　4、本合同无公司签章无效。

　　5、保修执行乙方规定：保修期为两年。