用电承包合同(2)
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定,向当事人所在地的人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款30 %(即:¥#####元)支付违约金,并办理终止合同手续。
第九条.其它约定
1.甲方负责运输乙方提供的设备材料及施工工具到达施工现场,乙方施工期间食宿自理。
2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
第十条 附则
(一) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):宁德市慧达电子有限公司 乙方签字(盖章):
用电承包合同范文三
工 程 名 称 :
地 点:
项 目 负 责 人:
承包班组负责人:
年 月 日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: 班组(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国经济建筑法》《中华人民共和国经济劳务法》和包头市关于建设安装工程的有关法律法规,结合本工程具体特点,为明确双方再建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任,为提高工人的积极性,增加班组的经济效益,实行班组承包制,并再了解本工程概况,施工方案,现场施工条件,住宿条件及本工程风险有一定预见性的基础上,本着平等、互利、合作的原则,经双方协商,同意签订本协议,以便共同遵守。
一、 承包项目工程概况:
1. 分项工程名称: 新福地度假村 楼水电分项工程 2. 承包范围: 3. 承包方式: 以平方米包干形式单价一次性包死 4. 单价: 元∕㎡,其中预留预埋工程按总工作量的 %计算 5. 质量管理目标:合格
6. 工程地点:包头市青山区党校对面
二、 结算面积计算方法及报价所含内容:
1. 建筑面积结算方法:阳台按一半计算建筑面积,其余遵照2004年度内蒙古建设工程消耗定额建筑面积计算规则执行。
2. 本合同报价所含内容:
本工程建筑安装专业所有工作内容,包含但不限于以下工作内容①给排水工程、雨水工程、强弱电工程、消防预留预埋工程、现场临设水电安装和维护工程等完成工程竣工验收安装专业所有工作内容。②自备本专业的所有工器具和水电专业使用的各种辅材如:氧气、乙炔、切割片、护口、电焊条等。③负责建筑工程向外1.5米—2米预留管线接口的制作预留工作。④负责施工过程工程中的半成品、成品保护以及完工时的整体调试、竣工交验。⑤负责进入现场的水电材料的装卸、整理、保护、保管等工作⑥文明施工要求要求的现场整洁及机械保养工作。⑦无条件承担因乙方原因造成的返工和材料损失费用,以及甲方监理工程质量罚款费用⑧做到活完料尽场地清,听从现场管理人员调度指挥否则甲方有权安排其他人完善并按200元∕工日在乙方产值中扣除。⑨工种范围内甲方指定的其它施工内容。
3. 乙方有义务配合甲方迎接各类集体性的文明施工、大型的检查活动。如不履行义务的班组,按不服从管理处理,由甲方派人履行,其发生工日按没人每工80元计算,从乙方工程款中扣除发放给新派人员。
4. 以上报价所含内容如承包班组达不到要求或拒绝改正修复,甲方有权予以其他班组,其费用在承包价格中扣除。
三、 以上报价还含以下费用:
1. 施工过程中的设计变更、洽商。
2. 施工过程中不可避免的工程技术间隙,必要的开会教育、学习用工费用。 3. 施工过程中使用的工具费,合法参施人员的施工手续证件费用,个人调节税费用等。 4. 本报价考虑到“文明生活社区”的费用,承保范围内无任何签证点工,任何人签字无效。
5. 自然气候、灾害,政府有关规定影响造成停窝工费用。
四、 工程质量、安全:
1. 本工程属于内部承包项目,在任何时候都必须是一个整体共同对外,接受上级部门的检查和监督。
2. 承包人应对所有进场人员进行安全法规教育及加强管理,人员进场后提供身份证复印件,所有人员必须等级造册。在施工过程中乙方严格监督其施工人员的安全意识,安全教育,施工操作等。如出现任何安全问题均由责任方负责处理,并承担相应费用及法律责任。
3. 为了加强现场人员的控制和掌握,发包人每天对承包人的人员出勤进行考核。承包人每天必须与发包人考勤人员签字对比认可,逾期没签字,以发包人考勤为准,考勤人员每个星期将考勤表自留一份并报一份给项目经理审查、备案。
4. 乙方应与其确定劳动关系的工人,必须认真审查,签订劳动合同。保证提供年龄在
18—45周岁,符合施工要求的人员,不准使用在逃人员、通缉犯、残疾人、精神病患者、传染病患者和保释候审人员,同时不得私招乱雇。乙方需提供准确的人员花名册如果人员花名册不实,在施工过程中发生意外情况,甲方概不负责。由此所产生的一切后果由乙方自负。
五、 工期
服从项目部组织计划安排,每延期一天竣工罚款承包人工费总价0.5%,同时,施工过程中拖延小段生产计划,不服从项目部组织计划安排,每延期一天竣工罚款承包人总人工费0.1%。
六、 材料管理
由工种负责人提前5天提供时需材料计划,使用过程中实行限额领料,应注意节约材料,严禁人为浪费或因质量问题返工,材料节约按节约材料价值的30%~50%奖励乙方,材料浪费按材料价值的150%处罚乙方。
七、 人工费支付
1. 每月甲方按500元/人标准给乙方现场施工人员发放生活费。
2. 双方约定甲方每月按第①项标准发放生活费后,期间不进行任何中间支付,所有工程款均待年底或工程竣工验收后一次性结算。
3. 工程结算时乙方提供已完工程量报表和工人花名册、考勤给甲方审核,甲方在确认计量结果后,于3日内,支付至已完合格工程量劳务费的80%,为保证工作的连续性,剩余20%在来年进场或是在工程竣工验收后两个月内付清。
4. 乙方收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责,但发包人有权进行监督,保证将农民工工资发放到位,否则发生一切后果均由乙方承担,与发包人无关。
八、 其他双方约定
1. 承包班组在签订协议时必须签订安全协议书、质量承诺书。
2. 如由于乙方原因,在施工过程中,确实无法达到甲方对工期、质量、文明安全施工指标,乙方应无条件服从甲方清退施工队伍或调减部分施工项目、工程量安排,否则不予办理结算和付款,由此造成的一切损失均由乙方承担。在乙方进场前,前劳务班组所遗留的(未完或未做)项目工作,以现场实际发生量(甲方有关负责人员确认)及现场确认单价另行增加,其发生价款不在本承包价款以内。
3. 由于乙方施工队伍素质差或管理不善,将要对工期、质量、文明安全施工造成影响时,甲方有权利将乙方承包范围发包给其他单位或承包人施工。由于乙方施工队伍素质差或管理不善,已给工程进度或工程质量带来一定问题,但乙方又无有效的改善措施,甲方有权终止合同并辞退乙方,乙方应在接到书面通知后3日内撤场,已经支付的工程款视为最终结算款。
4. 乙方无条件承担10天内非自己原因造成的现场停误工损失,10天以外可以和甲方协商相关补偿事宜,但补偿标准最高不得高于40元·人∕天。
5. 因乙方在施工中出现的安全、质量、消防等事故,甲方有权立即予以清退乙方,乙方并承担因此所造成的一切经济损失及处罚。如由甲方原因造成乙方停、窝工20天以上,乙方有权解除合同,甲方需予以接受,双方应在五天内结算完毕,甲方并按乙方完成的劳务产值全额支付劳务费用。
6. 各工种必须做好自检、互检、交接检及相关手续,手续齐全方可进行下道工序,如因手续不全而引起下道工序的延误,其费用由该工种承担,如无专业检查手续,年终则不予以结算。
7. 各工种必须保证参施人员的素质与稳定,满足甲方对本工程进度要求,承包方自 离场,所完成工程量及价款按一半结算,资金分配在年底一次性付清。
8. 进入施工现场不佩戴安全帽、工作证处以罚款10元/次,在施工现场内吸烟、打架、赌博、偷盗、随地大小便,按情节严重对乙方处罚500-2000元/次,个人处以200-1000元/次的罚款,情节严重扭送公安机关处理。
9. 对随意破坏施工现场内各种设施、机械、电气设备、安全防护设施等违规行为,按情节严重对其以500-1000元罚款造成重大损失的,依法追究作业工种及相关责任人,承担其相应费用。
10.施工过程中对随意浪费材料及未做到活完料尽场地清的违规操作行为,对作业工种处以100-500元/次的罚款,对个人处以10-50元/次的罚款,垃圾中发现扣件罚款10元/个,对得不到甲方允许随意锯木板、木方、钢管等,发现一次罚款500元。
11.施工方法、安全生产、消防保卫工作提出创新或及时上报处理,对作业工种给予200-1000元的奖励,个人给予100-500元/次的奖励。
12.所用材料由乙方提前5天提供实需材料计划,在施工使用过程中实行限额领料,同时注意节约,如因人为浪费或因质量返工造成的一切损失均由乙方承担,在结算价值中扣除,同时视情节严重程度及影响予以1000-5000元罚款。
13.施工现场严禁自行烧饭,不允许使用电饭煲,电炒锅等,严禁私拉乱接,发现一次罚款500元,在乙方的生产产值中扣除。
14.乙方管理人员负责人每天至少在现场不低于8个小时,工程施工时,施工现场乙方需有一名管理人员在场(不论白天施工还是夜间施工),同时在岗作业工长必须在现场内。以上要求达不到,乙方负责人1000元/次,现场指挥班长500元/次,其金额从生产产值中扣除。
15.严禁打架斗殴,不管什么原因,每发生一起打架行为给予1000~5000元罚款。 16.乙方结算时,甲方只针对协议签字人(即乙方承包人)进行结算。 九、 本协议一式三份,公司、项目部、乙方各持一份。双方商定按实完合格工程量结算,彼此不承担由此带来的费用。
十、 未尽事宜双方协商解决,补充条款与本协议具有同等法律效力,如有相互冲突以补充条款为准。
甲方(代表)签字: 乙方(代表)签字:
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
看过用电承包合同的人还看了:
5.承包水电工程合同
10.承包合同法全文(2)