学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

钢结构清包工合同_钢结构清包工合同样本

翠梅分享

  钢结构清包现象在我国建筑行业很常见。那么钢结构清包工合同又是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的钢结构清包工合同范文,感谢您的欣赏。

  钢结构清包工合同范文篇一

  建设单位(以下称甲方):

  施工单位(以下称乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容:

  第1条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 工程面积:约 平方米,按实际面积为准。

  1.4 工程内容:钢结构及维护部分的安装

  1.5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程的安装,乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 )

  开工日期: 年 月 号

  竣工日期: 年 月 号

  总日历日期: 实际施工 个日历天

  质量要求:安装质量到达《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 要求。

  合同价款: 价款的计算按 /平方米,约 平方米,结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装,不得转包。

  第2条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。

  第3条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作,并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前,对房屋、各种构筑物,各类设施均应做好成品保护工作,如有损坏,应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工,按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施,使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求,工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

  第4条 检查和返工 在工程竣工前5天,乙方应通知

  甲方对乙方施工的项目进行检查,如发生有遗漏项目施工质量等问题,甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后,应及时予以实施,待全部完成后,方可作为正式竣工。质保由双方协商。

  第5条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

  第6条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。 工程款支付,工程款分四阶段支付

  (1)乙方进入工地支付生活费。

  (2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

  (3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;

  (4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;

  (5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

  第7条 争议 双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如果发生争议,按下列 原则处理:

  1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。

  2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。

  第8条 违约 如有违约,应按合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

  第9条 安全施工和文明施工

  乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。

  乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

  第10条 不可抗力

  因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。

  第11条 合同的生效和终止

  本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。

  第12条 合同份数

  本合同正本一式二份,双方各执一份。

  本合同副本一式四份,双方各执二份。

  甲方(盖章) 地址: 法定代表人

  日期 乙方(盖章)地址: 法定代表人 日期

  钢结构清包工合同范文篇二

  发包人(甲方):

  地 址 :

  承包人(乙方):

  家 庭 住 址:

  乙方身份证号:

  为满足工程需要,依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定,为明确双方的权利、义务和违约责任,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况:

  1. 工程名称:“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程

  2. 工程地点:四川南充高坪区

  3. 分包内容:图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。

  4. 工 期: 年 月 日至 年 月 日即是 日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。

  5. 合同总价:工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式,主、辅材料由甲方提供,吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币 万 元(大写: ),不随人工费的调整而增减。

  二、分包方式及说明:

  1.分包方式:包工不包料(机具设备由乙方提供)。

  2.乙方必须自行施工本工程,不得将本工程转包或再分包,否则甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方全权负责。

  3.乙方指派 为代表,负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派 为工地代表,负责现场施工管理。指派 负责工程质量,负责现场安全。以上人员应出具相关身份证明。

  三、付款方式及说明:

  为了工程顺利开展,特拟定如下付款方式:

  1、钢桁架安装完成(钢柱、桁架梁安装完成)且验收合格,7日内甲方应支付乙方工程总造价的20% 万元;

  2、屋面次梁安装完成(上、下弦次梁、支撑系统、钢天沟等)且验收合格,7日内甲方应支付乙方工程总造价的30% 万元;

  3、屋面、墙面维护系统安装完成且验收合格,7日内甲方应支付乙方工程总造价的30%, 万元;

  4、剩余款项待该工程完工后,经由建设单位、总包单位、监理单位进行验收合格后,7日内甲方应支付乙方工程总造价的17% 万元;

  5、剩余3%的工程款作为本工程的质保金,待一年后如无质量问题,甲方应无息全额支付给乙方 万元;

  四、质量要求

  本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。

  五、甲方的权利和义务

  1、负责施工全过程的技术,安全交底及其相应的施工指导,工程备料单等资料。

  2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。

  3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等),组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收,若未验收合格应无条件整改,直至合格。

  4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等,责任由甲方承担。

  5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员,如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例,处以每人每次 元罚款。

  6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。

  7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理,如不服从甲方管理,甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。

  8、甲方有权对乙方承包范围做出调整,乙方必须无条件接受。

>>>下一页更多精彩“钢结构清包工合同”

1494013