学习啦>实用范文>合同范本>承包合同>

电力建设合同

翠梅分享

  电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。那么电力建设合同又是怎样的呢?以下是在学习啦小编为大家整理的电力建设合同范文,感谢您的欣赏。

  电力建设合同范文一

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  签定时间:

  按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。

  一、工程范围

  1、 工程名称:东兴用电工程

  2、 工程地点:城东

  3、 工程承包项目和内容:高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应,所有设备安装调试、电缆施放、表计安装,本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含:电气工程土建部分,所有电缆桥架,表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。

  二、工程造价

  4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元 ¥

  三、建设工期

  5、 根据有关工期定额和使用需要,暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。

  6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延;

  (1)甲方未按乙方要求完成土建基础,不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,设备未能到位,影响进场施工。

  (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

  (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

  (4)未按合同规定拨付款而影响施工。

  (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  (6)因供电部门原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。

  四、工程质量、验收与安全管理

  7、 本工程的质量为优良。

  8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

  9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

  10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙 方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

  11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担责任。

  12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。

  五、工程造价的拨款和结算

  13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。

  14、本工程合同签订后10日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币 壹佰万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。

  六、其他事项

  15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方个执贰份。

  16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造价款后终止。

  17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订 补充协议,作为本合同的补充合同。

  18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

  19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑,其费用待二期另行计算。

  甲 方(合同章): 乙 方(合同章):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  年月日:

  电力建设合同范文二

  甲方: 乙方:

  根据《中华人民共和国合同经济合同法》、《电力建设安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方协商一致,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  一、工程地址:

  二、工程内容:

  三、计划开工日期: 计划竣工日期:

  四、质量标准:合同工程

  第二条 本合同执行标准:依据国家、自治区及电力行

  业标准有关规程、规范。

  第三条 甲方工作

  一、甲方工程负责人:

  二、负责工程施工中的协调工作。

  三、工程决算的审核。

  四、其他需要甲方办理的工作。

  第四条 乙方工作

  一、乙方工程项目负责人: 张新江

  二、组织施工、编制工程施工计划。

  三、绘制施工图、编制工程决算。

  四、负责工程质量管理。

  五、负责工程施工中的劳动防护及安全施工、文明施工、综合治理。

  六、乙方承办的其他工作。

  第五条 施工组织管理

  一、延期开工

  乙方应按合同要求按时开工,若不能按时开工,应以书面形式向甲方报告,并经甲方同意。

  二、暂停施工

  有下情况之时,甲方可通知乙方暂停施工:

  (一)不按规范、标准进行施工;

  (二)工程质量达不到设计和规范要求;

  (三)施工组织、安全生产达不到要求。

  三、工程延误

  (一)工程量变化和设计变更等原因;

  (二)因甲方原因引起的工程延误,由甲方承担责任。

  第六条 工程质量要求

  一、甲方要求本工程为合格工程

  二、乙方应按电力行业标准、规范和规程进行施工,达到甲方及设计质量要求。

  三、达不到质量要求引起的整改、返修等经济损失由乙方承担。

  四、质量达不到要求的,甲方有权从乙方金额中扣除工程费。同时乙方承担违约责任,并向甲方支付违约金。(合同造价5%)

  第七条 工程安全管理

  乙方应做到文明施工、安全施工,并承担安全责任。

  第八条 合同借款与支付

  本工程合同总价为:伍万伍仟元,小写:(¥:5.5万元 )。

  一、合同签订后,甲方向乙方支付合同总价肆万元作为工程预付款。工程竣工验收送电后支付剩余款项。

  第九条 违约责任

  一、如甲方逾期付款承担逾期部分的银行利息;

  二、合同签订后,甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力),均有权利向对方索赔合同违约金,合同违约金计算方法:按本合同总款项的10%计算。

  第十条 材料设备供应

  按新疆电力公司农网建设改造管理办法的规定:设备、导线、电杆、横担等材料由乙方负责,所进材料必须具备三证和检验报告。

  第十一条 竣工验收

  本工程实行三级验收制。既施工单位自检,运行单位检查验收和竣工验收。乙方必须按档案资料要求做好工程资料的整理和交接工作。

  甲方按电力行业标准规程、规范和合同规定的要求组织竣工验收。

  第十二条 工程保修

  工程保修期 年,从工程投运之日起。

  第十三条 本合同未尽事宜,双方协商解决。

  第十四条 本合同自签订之日执行,一式 份,甲方执份,备案壹份。

  本合同经双方盖章(签字)后生效。

  甲方:签字(盖章) 乙方:签字(盖章)

  法定代表人(或委托代理人): 法定代表人(或委托代理人):

  签约日期: 年 月 日

  电力建设合同范文三

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,经共同商讨,达成以下协议:

  工程(项目)名称:

  主要内容:

  质量要求:按电力部门和国家有关规定标准执行。

  二、工程造价:

  三、承包方式:包工包料,费用包干, 甲方自签订合同之日全部付清。

  四、技术资料,图纸提供方法:甲方在开工之日前应向乙方提供相关图纸和有关技术资料,并指定 同志为施工代表,负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工,并指定 同志为施工工地负责人,以便双方共同处理施工中的问题。

  五、开、竣工日期:本工程自年月日开工至年月日竣工,总计工作造成停工,工期顺延。

  六、违约责任:甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补、减少损失,并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

  七、甲方如对安装标准有特殊要求,必须在开工前向乙方提供有关资料。如不符合工程质量,甲方有权令其返工,费用由乙方负担,如因甲方原因造成返工的,其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方约定。

  八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工,费用由乙方承担,因乙方原因造成工程延期,每延期五日,处以工程总造价1%的违约金。

  九、解决合同纠纷的方式:在履行合同过程中,双方发生纠纷,应友好协商解决,在协商不成时,按法律规定,向人民法院裁决。

  十、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,如需分送有关单位,份数另定。

  十一、本合同未尽事宜,可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十二、在施工过程中出现的一切安全问题,由乙方自行承担。

  甲 方:(盖章) 乙 方: :(盖章)

  年 月 日 年 月 日

 

 看了电力建设合同的人还看了:

1.标准电力施工合同

2.电力线路施工合同范本

3.工程电气承包合同范本

4.电力承包合同

5.电路施工合同

6.送变电工程承包合同范本

    1425394